裝修承攬合同
隨著法律觀念的深入人心，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編整理的裝修承攬合同，歡迎閱讀與收藏。
裝修承攬合同1
發(fā)包方：____________(以下簡稱甲方)
承包方：____________(以下簡稱乙方)
根據(jù)雙方共同的意愿，甲方將其位于新城區(qū)人民醫(yī)院右側的羽毛球館附二樓裝修工程委托給乙方，由乙方以包工包料的方式進行承包。根據(jù)《_____》等相關規(guī)定以及平等、互利的原則，現(xiàn)訂立本合同并共同遵守以下條款：
一、工程概況
1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾
2、合同內(nèi)容：本合同為包工包料裝修合同，甲方將按照工程預算總造價的30%加3000元的價格，委托乙方進行施工。
3、工程標準：符合國家相關標準。
4、施工地點位于新城區(qū)人民醫(yī)院右側的羽毛球館附近的二樓。
5、合同方式：甲方選定主要材料后，乙方負責購買并包工包料。
二、質(zhì)量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標準進行施工，完工后要達到國家規(guī)定標準。
三、工程價款
合同總造價：____________(大寫____________)(￥：元)，本工程總價款已經(jīng)涵蓋了全部材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等所有與甲方驗收有關的支出。地磚和地板材料的費用已經(jīng)在總價中計算，但由于需要保證質(zhì)量，其采購將由甲方選定乙方進行。如果施工中發(fā)生項目變更或增加使得費用增加，雙方應協(xié)商并達成一致后執(zhí)行。
四、工期要求
自本合同生效之日起，乙方須在約定工期內(nèi)完成工程。若發(fā)生延誤，每日將按合同總價款的2%計算違約金，并進行累加。如因不可抗力原因造成不能按期施工，可協(xié)商順延工期（需得到甲方簽字確認）。
五、付款方式
1. 裝修主材到貨后，甲方需支付乙方總工程款的40%。
2. 裝修工程完工后，甲方進行竣工驗收，驗收合格后將支付裝修工程總價款的95%。
3. 剩余5%為質(zhì)保金，用于質(zhì)量保證。質(zhì)保期為一年，一年后無質(zhì)量問題甲方將付清該金額。
4. 以上為雙方協(xié)商達成的裝修合同約定。
六、雙方的權利和義務
(一)甲方權利和義務：
由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
(二)乙方權利和義務：
1、乙方需按照甲方的施工要求進行工程施工，并提供專業(yè)建議，確保工程達到甲方驗收標準。同時，在施工過程中積極協(xié)助甲方解決與工程相關的'問題，確保工程順利完成。
2、如乙方的工程未能達到業(yè)主所要求的合格標準，則乙方應對其進行返工，并承擔因此造成的所有經(jīng)濟損失。
3、應對施工現(xiàn)場安全負責，加強火災防范意識，文明施工，并避免因施工而引發(fā)的管道堵塞、滲漏水、停電以及物品損壞等事故影響他人。若發(fā)生此類情況，乙方需及時修復或賠償。如乙方未能及時履行修復或賠償義務，則甲方有權從未支付工程款中直接扣除。若扣除工程款不足以支付修復或賠償費用，乙方應于3日內(nèi)向甲方補足差額。
4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。
5、倘若乙方不能如期完工，甲方有權委托其他施工單位接手工程進展，且相應費用將從乙方全額合同款項中扣除。
6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故。
7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時。
七、其它約定事項
1、若因不可抗力因素導致本工程無法正常進行，乙方應立即向甲方提出書面報告，并經(jīng)甲方認可后順延工期。
2、甲方要求乙方施工期間及時通知工程質(zhì)量交接，并指派項目監(jiān)工徐龍和張濤到現(xiàn)場監(jiān)督。乙方需尊重地與兩位監(jiān)工溝通，確保按計劃高質(zhì)量完成施工任務，達成最佳效果。
八、違約責任
九、解決合同糾紛的方式
1. 雙方應進行友好協(xié)商，優(yōu)先解決分歧；
2. 如協(xié)商未果，可尋求第三方調(diào)解或仲裁機構予以解決；
3. 如以上方式不能解決，甲方可向所在地人民法院提起訴訟并維護自身合法權益。
十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________
委托代理人（簽字）：_____________ 委托代理人（簽字）：_____________。
地址：____________地址：____________
聯(lián)系電話：____________聯(lián)系電話：____________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
裝修承攬合同2
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。
一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。
二、包干承包費用： 人民幣 整。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。
三、支付方式：
1、乙方開始施工前，甲方需預付人民幣整數(shù)金額給乙方。
2、乙方完成全部裝修施工后，支付進度款人民幣圓整;
3、裝修工程完工后，甲方需在7日內(nèi)支付余款全額人民幣。
四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務。
五、其他約定：
1、甲方需根據(jù)乙方所提供的清單及時自行采購裝修材料并承擔相關責任。
2、在甲方逾期未按合同約定支付款項的情況下，應向乙方支付每日200元的違約金。
3、甲乙雙方確認施工計劃后，乙方將自備所需工具和聘請技術人員進行施工。乙方必須按照甲方提供的圖紙嚴格執(zhí)行施工要求，保證工程質(zhì)量。如在施工過程中發(fā)現(xiàn)裝飾質(zhì)量不合格，造成返工，乙方需承擔損失包括裝修材料和人工費用等所有成本風險。乙方必須保證施工安全并有責任對此負全責。
4、若乙方擅自浪費、挪用甲方的裝修材料，應承擔500元/次的'處罰，并賠償甲方因此產(chǎn)生的全部損失。
5、乙方需按照合同規(guī)定的工期完成所有施工任務。如果延期，每天將被罰款200元。如果由于甲方原因?qū)е赂犊畈患皶r、裝修材料未到貨或新增施工任務，導致工期超時，乙方不承擔違約責任。
6、本房屋裝修的質(zhì)保期為兩年，在此期限內(nèi)，乙方應及時承擔為甲方進行維修的責任。
六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
時間：
時間：
【裝修承攬合同】相關文章：
裝修承攬合同08-31
裝修工程承攬合同09-01
【推薦】裝修承攬合同03-28
裝修承攬合同【精】03-28
裝修施工承攬合同03-02
裝修承攬合同【熱門】04-03
裝修承攬合同【薦】04-03
【精】裝修承攬合同04-03
【薦】裝修承攬合同04-03
房屋裝修承攬合同08-09