民事起訴狀裝修合同糾紛

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中，我們用到合同的地方越來越多，它也是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編為大家收集的民事起訴狀裝修合同糾紛，歡迎大家分享。

　　原告：__________________

　　被告：__________________

　　訴訟請(qǐng)求：____________

　　請(qǐng)求人民法院依法判決：

　　1、解除原、被告簽訂的《住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》；

　　2、被告退還原告已付裝修款__________元人民幣，被告的經(jīng)營(yíng)者以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)_____萬元承擔(dān)責(zé)任；

　　3、被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。

　　事實(shí)及理由

　　__________年_____月_____日原、被告簽訂住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》，約定被告對(duì)原告__________房屋進(jìn)行室內(nèi)裝修，工程日期為_____月_____日至_____月_____日，簽訂合同當(dāng)日原告支付了_____元裝修款。

　　__________年_____月中旬，被告停工，導(dǎo)致房屋裝修無進(jìn)展。原告多次催被告動(dòng)工，被告承諾開始裝修，并與原告在_____月_____日簽訂《關(guān)于住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同的補(bǔ)充協(xié)議》，約定_____月_____日還未完工交付的，被告應(yīng)無條件全額退還合同價(jià)款并將房屋鑰匙交給原告。

　　被告在簽訂補(bǔ)充協(xié)議之后，一直也沒有開始裝修，經(jīng)多次催促，被告均是停工狀態(tài)，現(xiàn)原告根據(jù)雙方的約定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定，提起訴訟，請(qǐng)求人民法院支持原告訴訟請(qǐng)求。

此致

___________________人民法院

　　具狀人：__________________

　　__________年_____月_____月

【民事起訴狀裝修合同糾紛】相關(guān)文章：

裝修合同糾紛起訴狀09-06

土地承包合同糾紛民事起訴狀03-01

民事起訴狀的寫作技巧08-21

租賃合同糾紛起訴狀03-17

擔(dān)保合同糾紛起訴狀10-24

租房合同糾紛起訴狀05-25

租賃合同糾紛起訴狀03-15

擔(dān)保合同民事起訴狀10-19

租賃合同民事起訴狀03-02