關(guān)于裝修合同集錦7篇

　　在人們的法律意識不斷增強(qiáng)的社會，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編幫大家整理的裝修合同8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

裝修合同 篇1

　　甲方:

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

　　一、 工程概況及承包方式

　　1、 工程名稱： xxxx小區(qū)xx棟x單元xxx房

　　2、 工程地點(diǎn)：xxxx小區(qū)

　　3、 工程承包方式：包工不包料（一切裝修所需材料由甲方購買并運(yùn)送至工地現(xiàn)場，施工機(jī)具由乙方負(fù)責(zé)）

　　4、 工程概況：建筑面積

　　二、 工程裝修內(nèi)容

　　本套房屋室內(nèi)各工程部位木工、泥工及油漆等分項(xiàng)裝飾工程一切勞務(wù)工作，具體工程勞務(wù)項(xiàng)目詳見設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)變更文件。

　　三、 勞務(wù)分包單價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用及設(shè)計(jì)要求為依據(jù)；具體分項(xiàng)工程項(xiàng)目勞務(wù)單價如下：

　�。ㄒ唬┠竟げ糠�

　　除單列部位工程項(xiàng)目外，天棚面吊頂及其余墻面木作裝修層等均按甲方購買至現(xiàn)場并施工完成后的木工板（或石膏板）取整數(shù)量計(jì)算，雙方約定：人工費(fèi)按每張木工板或石膏板60元結(jié)算，木工項(xiàng)目均包含基礎(chǔ)木作造型、貼裝飾面板及五金件安裝調(diào)試等所有工序。

　　1、 鞋柜：600元（除油漆外包干）

　　2、 酒柜：1200元（除油漆外包干）

　　3、 窗簾盒：28元/m

　　4、 包門套：80元/m（單面包門套按此單價折半計(jì)算）

　　5、 包窗套：80元/m

　　6、 空調(diào)風(fēng)口：依據(jù)現(xiàn)場情況協(xié)商定價。

　�。ǘ�）泥工部分

　　1、地磚鋪貼：25元/m2

　　2、墻面石材（ab膠粘接）：60元/m2

　　3、墻面石材線條（ab膠粘接）：30元/m

　　4、墻面馬賽克鑲貼：60元/m2

　　5、地面水泥砂漿找平：10元/m2

　　6、水泥砂漿抹墻面：10元/m2

　　7、踢腳線磚鑲貼：4元/m

　　8、墻面磚鑲貼（規(guī)格100mm）：60元/m2

　　9、墻面磚鑲貼（規(guī)格100mm以上）：25元/m2

　　10、窗臺石安裝：50元/塊

　　11、門檻石材安裝：10元/塊（按標(biāo)準(zhǔn)門洞計(jì)算，多出部分累加）

　　12、踢踏步石材安裝：100元

　�。ㄈ�）乳膠漆部分（含找平、角尺、找方正、除銹、貼紙、打磨等所有工序）

　　1、墻面、天棚面膩?zhàn)踊业兹槟z漆面：12元/m2

　　2、有色油漆：40元/m2

　　3、石膏線條修補(bǔ)及乳膠漆：2元/m

　　4、線條（5cm以上）：8元/m

　　（四）全屋零星工程以計(jì)日人工結(jié)算，技工：150元/工日

　　四、 工程期限

　　工程開工日期：年月日

　　工程竣工日期：年月日

　　五、 質(zhì)量要求

　　按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB 50210－20xx《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責(zé)任的，乙方無償保修，保修期為一年。

　　六、 付款方式

　　1、合同簽定后，按乙方工程進(jìn)度情況由甲方分期支付給乙方勞務(wù)工程款，乙方收到后應(yīng)出具相關(guān)收據(jù)給甲方。

　　2、工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)付給乙方工程款總額至 95% ，預(yù)留 5%作為工程質(zhì)保金。

　　3、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金，在工程完工并驗(yàn)收合格后一年 內(nèi)付清。

　　七、雙方責(zé)任

　　1、 甲方：負(fù)責(zé)提供整個工程使用所需要的一切裝修材料；負(fù)責(zé)提供乙方現(xiàn)場施工所使用的水、電以及物業(yè)協(xié)調(diào)；

　　2、 乙方：保質(zhì)保量完成甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及變更文件相關(guān)裝修項(xiàng)目，裝修機(jī)具由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　八、其它事宜

　　1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。

　　2、 本工程報價外的分項(xiàng)工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認(rèn)定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)，并列入竣工決算追加當(dāng)中。

　　3、 工程量發(fā)生變化時，按竣工后雙方認(rèn)可的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。

　　4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。

　　5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　�。ㄓ。� （�。�

　　身份證號碼：

　　日期： 年

　　月 日身份證號碼： 日期： 年月 日

裝修合同 篇2

　　合同編號：__________________________________

　　甲方(客戶)：________________________________

　　乙方：________________________________

　　本著為中國精英階層提供“環(huán)保、低碳、健康、細(xì)致、時尚的設(shè)計(jì)、施工、集成產(chǎn)品、有機(jī)整體住宅裝飾”解決方案的主導(dǎo)思想，甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，甲方委托乙方代購主材，并達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、代購主材產(chǎn)品選購

　　甲方前期選購主材產(chǎn)品時，乙方將根據(jù)甲方的居室要求推薦并挑選符合設(shè)計(jì)風(fēng)格和要求的主材并計(jì)算準(zhǔn)確的所需數(shù)量。

　　二、代購主材產(chǎn)品明細(xì)

　　甲方選定主材產(chǎn)品后，乙方需按照甲方最終確定的產(chǎn)品明細(xì)填寫《主材報價表(預(yù)算)》，并與甲方核實(shí)相關(guān)主材名稱、型號、規(guī)格、顏色、價格等項(xiàng)目。甲方審核無誤后，簽字確認(rèn)。后期產(chǎn)品配送即以此《主材報價表(預(yù)算)》為依據(jù)。《主材報價表(預(yù)算)》詳見附件1。

　　三、代購主材貨款、傭金及付款方式

　　1、主材報價總額(小寫)￥______元(大寫__________________________)主材報價詳見附件1。

　　2、付款方式：本次付款分為兩次結(jié)清，在該合同簽訂之日起____日內(nèi)需付清總款的________%，產(chǎn)品安裝完成后甲方予以結(jié)清余下________%的款項(xiàng)。

　　四、代購主材產(chǎn)品供貨

　　甲方交納該合同的合同全額后，乙方保證其所提供的主材符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、代購主材驗(yàn)收方式

　　貨品驗(yàn)收采取(兩種方式任選其一，并在相應(yīng)位置簽字)

　　1、甲方自行派人驗(yàn)收，驗(yàn)收人：__________聯(lián)系方式：____________

　　甲方簽字：______

　　2、甲方委托乙方驗(yàn)收，驗(yàn)收人：__________甲方簽字：____________________

　　特別聲明：考慮到各方面因素，建議甲方選取1方式驗(yàn)收，以免出現(xiàn)不必要的爭議！

　　六、代購主材驗(yàn)收規(guī)定

　　1、貨到甲方工地，甲方或甲方委托方及供貨商共同檢驗(yàn)貨品。如供貨商產(chǎn)品經(jīng)雙方檢驗(yàn)確有不符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的事實(shí)，乙方須協(xié)調(diào)供應(yīng)商無條件退貨，并有義務(wù)協(xié)助甲方追究廠商的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。

　　2、驗(yàn)收通過后，甲方及甲方委托人需在供應(yīng)商的相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。如屆時甲方或甲方委托人因個人原因不能到達(dá)現(xiàn)場簽收，則視為乙方將產(chǎn)品按甲方要求送達(dá)(即：甲方對相應(yīng)產(chǎn)品花色、型號、數(shù)量及質(zhì)量無異議)。

　　3、部分材料需工廠制作，現(xiàn)場安裝。對此甲方需在安裝完畢后進(jìn)行驗(yàn)收。

　　4、簽定《主材代購協(xié)議》后，由乙方按施工進(jìn)度組織主材按時到現(xiàn)場。材料到場時甲方或甲方委托人與乙方共同及時驗(yàn)收，以便乙方進(jìn)行施工。(如甲方不能到現(xiàn)場，由甲方委托人驗(yàn)貨，以相應(yīng)的委托書為準(zhǔn))

　　七、代購主材退、補(bǔ)貨

　　1、施工中需補(bǔ)貨時，乙方需提前________天通知甲方到乙方財(cái)務(wù)處補(bǔ)齊貨款。如甲方不能及時到乙方財(cái)務(wù)補(bǔ)齊貨款，乙方可告知甲方，并以其他產(chǎn)品的余款予以補(bǔ)足。如甲方在乙方財(cái)務(wù)交納的主材代購款余額不足時，乙方有權(quán)利單方終止代購行為，待余額補(bǔ)足后繼續(xù)為甲方提供代購服務(wù)。由此造成的工程不能如期交工，則視為甲方同意工期順延。

　　2、簽定《主材代購協(xié)議》后，定制產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品(門、門窗套、櫥柜、衣柜柜體、衣柜柜門、墻紙、石材等)退單或減項(xiàng)減量需繳納發(fā)生額的全額款項(xiàng)。

　　3、貨到工地后因甲方原因退貨，甲方須向乙方支付材料來回托運(yùn)費(fèi)、損耗和退貨費(fèi)用。若已經(jīng)施工甲方另外支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、拆除費(fèi)等。

　　4、主材商家若不提供免費(fèi)運(yùn)輸、搬運(yùn)，則相應(yīng)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　5、因不可抗力因素導(dǎo)致本工程所選用主材成都市場缺貨，甲方需同意乙方代購?fù)�等檔次材料代替。

　　6、主材的生產(chǎn)及安裝周期不在工程約定的工期內(nèi)，具體的安裝時間詳見各產(chǎn)品訂貨單。

　　7、甲乙雙方關(guān)于主材委托代購的相關(guān)事宜均以書面形式簽字確認(rèn)。

　　八、代購主材產(chǎn)品結(jié)算

　　甲方所定主材退、補(bǔ)貨完畢后，需帶全供應(yīng)商給的送、退、補(bǔ)貨憑據(jù)與乙方核對實(shí)際發(fā)生主材明細(xì)，按照代購產(chǎn)生實(shí)際金額進(jìn)行結(jié)算，多退少補(bǔ)(享有乙方優(yōu)惠活動的，待交納工程尾款后，一并結(jié)算)。

　　九、有效期限

　　本協(xié)議自簽訂之日起生效，甲、乙雙方結(jié)算完畢后，協(xié)議自行終止！

　　十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(委托人)簽字：____________________________

　　簽訂日期：________年____月____日

　　乙方(委托人)簽字：__________________

　　簽訂日期：________年____月____日

　　甲方詳細(xì)送貨地址：______________________________________________________________

　　甲方聯(lián)系電話：______________________________

　　附件1

　　__________________________________主材報價表(預(yù)算)

　　類型

　　品__名

　　規(guī)格型號

　　單__位

　　數(shù)____量

　　單__價

　　合計(jì)金額

　　備____注

　　標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品

　　定制產(chǎn)品

　　合計(jì)金額：________________________________________________

　　大寫：

　　甲方(委托人)：________________

　　日期：________年____月____日

　　乙方：______________

　　日期：________年____月____日____________________________

裝修合同 篇3

　　裝飾裝修施工合同

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包方的孵化大樓主樓門廳裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點(diǎn)：______________________________________。

　　1.2 工程內(nèi)容及做法(裝修預(yù)算表)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　(1)承包方包工、包料;

　　(2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表)，發(fā)包方提供部分材料(發(fā)包方提供裝飾裝修材料表);

　　(3)承包方包工、發(fā)包方包料(發(fā)包方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

　　1.4 工程期限___個工作日，開工日期____年___月___日，竣工日期____年___月___日。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元,小寫:______________元(室內(nèi)裝飾裝修工程報價單)。

　　第二條 施工圖紙

　　發(fā)包方委托承包方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙)，設(shè)計(jì)費(fèi)用含在工程價款內(nèi)。

　　第三條 發(fā)包方義務(wù)

　　3.1 開工前_______天，為承包方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則;

　　3.2 提供施工期間的水源、電源;

　　3.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與周邊鄰居之間的關(guān)系;

　　3.4 不拆室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　3.5 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。

　　第四條 承包方義務(wù)

　　4.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工、防火規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;

　　4.2 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　4.3 保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;

　　4.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　第五條 工程變更

　　5.1工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議(或變更項(xiàng)目預(yù)算表)，同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。

　　第六條 材料的提供

　　6.1 由發(fā)包方提供的材料、設(shè)備。發(fā)包方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知承包方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);

　　6.2 由承包方提供的材料、設(shè)備(承包方提供裝飾裝修材料表)，承包方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包方，并接受發(fā)包方檢驗(yàn)。

　　第七條 工期延誤

　　7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。

　　7.2 因發(fā)包方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延; 因發(fā)包方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由發(fā)包方承擔(dān)，工期順延。

　　7.3 發(fā)包方未按期支付工程款，工期相應(yīng)順延。

　　7.4 因承包方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延; 因承包方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，在三日內(nèi)由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費(fèi)用由承包方承擔(dān)，工期協(xié)商順延, 同一質(zhì)量問題第二次整改工期不順延。

　　第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：<中華人民共和國建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 gb50210-20xx="">，施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由襄陽市裝飾協(xié)會主管部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包方承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包方承擔(dān)。

　　第九條 工程驗(yàn)收和保修

　　9.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：

　　(1)水電施工改造完工,開關(guān)插座定位驗(yàn)收;

　　(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;

　　(3)木工吊頂,木制品完工;

　　(4)油漆工程完工;

　　(5)全部工程完工。 承包方應(yīng)提前兩天通知發(fā)包方進(jìn)行驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(室內(nèi)裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。

　　9.2 工程竣工后，承包方應(yīng)通知發(fā)包方驗(yàn)收，發(fā)包方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單(室內(nèi)裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。

　　9.3 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月后收費(fèi)保修。保修內(nèi)容為本公司施工過的項(xiàng)目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設(shè)備，工程項(xiàng)目收費(fèi)維修。

　　第十條 工程款支付方式

　　10.1 雙方約定按以下____方式支付工程款：

　　(1)合同簽定后，發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款的50%預(yù)付款，即_________元;水電改造完工后，發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款的30%進(jìn)度款，即___________元;油漆工程完工后發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款15%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內(nèi)支付余款5%,即_________元.

　　(2)其他支付方式：______________________________________________.

　　10.2 工程驗(yàn)收合格后，承包方應(yīng)向發(fā)包方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包方。發(fā)包方接到資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(室內(nèi)裝飾裝修工程驗(yàn)收單)并簽字，發(fā)包方應(yīng)在簽字后三天內(nèi)向承包方結(jié)清每期工程進(jìn)度款。

　　10.3 工程款全部結(jié)清后，承包方應(yīng)向發(fā)包方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

　　第十一條 違約責(zé)任

　　11.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。11.2 未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包方擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包方負(fù)責(zé)。

　　11.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　11.4 發(fā)包方未按期支付每次工程進(jìn)度款的(驗(yàn)收簽字三日內(nèi))，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2‰,七天后乙方可中止合同。

　　11.5 由于承包方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2‰。

　　第十二條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(一)提交襄陽市裝飾協(xié)會或________________________仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條 幾項(xiàng)具體規(guī)定

　　13.1 工程施工中產(chǎn)生的垃圾，由承包方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)，發(fā)包方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(大寫)________________元(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。有關(guān)單位向發(fā)包方收取的各項(xiàng)收費(fèi)和押金由發(fā)包方支付。

　　13.2 施工期間，承包方每天的工作時間為：上午________點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分;下午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分。

　　第十四條 其他約定事項(xiàng)：

　　____________________________________________________________.

　　第十五條 附則

　　15.1 本合同經(jīng)雙方簽章后生效，合同履行完畢后終止。

　　15.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　15.3 本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份。

　　15.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　附件一：室內(nèi)裝飾裝修工程施工項(xiàng)目預(yù)算表;

　　附件二：甲方提供材料、設(shè)備表;

　　附件三：甲方委托乙方購買材料報價單;

　　附件四：工程項(xiàng)目變更單

　　附件五：工程質(zhì)量驗(yàn)收單

　　附件六：工程結(jié)算單

　　附件七：工程保修單

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：

　　年 月 日年 月 日

裝修合同 篇4

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_________

　　委托代理人：_________

　　單位：_________

　　住所地址：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　承包方(以下簡稱乙方)：_________

　　法定代表人：_________

　　注冊地址：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守.

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點(diǎn)：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室.

　　1.2住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米.

　　1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表).

　　1.4總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________.其中：材料費(fèi)：_________，人工費(fèi)：_________，管理費(fèi)：_________，設(shè)計(jì)費(fèi)：_________，垃圾清運(yùn)費(fèi)：_________，稅金：_________，其他費(fèi)用：_________.(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單).經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì).

　　1.5工程期限_________天;開工日期_________天_________月_________日;竣工日期_________天_________月_________日;

　　1.6工程內(nèi)容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表).

　　第二條施工單位資格乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求.乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用，并賠償乙方損失.

　　第三條材料供應(yīng)

　　3.1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);

　　3.2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收.第四條工程質(zhì)量

　　4.1本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn).

　　4.2本工程由_________方設(shè)計(jì)施工方案.

　　4.3甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延.

　　4.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變.

　　4.5在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時須提前與乙方聯(lián)系.在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見附件見)后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工.由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定.凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償.

　　4.6施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé).第五條工程驗(yàn)收

　　5.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：_________.乙方應(yīng)提前_________天通知甲方參加驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附表八：工程驗(yàn)收單);

　　5.2工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單(見附表八：工程驗(yàn)收單).在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(見附表九：工程結(jié)算單);

　　5.3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為_________年.驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表十：工程保修單).第六條工程款支付方式

　　6.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

　　(1)本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;

　　(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;(3)竣工驗(yàn)收后_________日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款.

　　(4)竣工驗(yàn)收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款.甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取.

　　6.2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的，甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng).

　　6.3雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具收據(jù).施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票.

　　6.4竣工驗(yàn)收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的_________%的保修基金.竣工驗(yàn)收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方.第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格.乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生.如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償.

　　第八條工程監(jiān)理

　　8.1本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同.并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé).

　　8.2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉.非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù).合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理.

　　8.3為保證施工正常進(jìn)行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定.對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理.總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù).第九條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　9.1甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙.乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費(fèi)用由乙方承擔(dān).

　　9.2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙)，設(shè)計(jì)費(fèi)_________元由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi)).

　　9.3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項(xiàng).第十條乙方駐工地代表乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：

　　10.1乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效.

　　10.2乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工.在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護(hù)人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告.責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費(fèi)用.

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

裝修合同 篇5

　　來源：大象填海：日期：20xx-12-05

　　答辯狀

　　答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。

　　答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責(zé)任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下：

　　一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù)，違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為：

　　1、不履行制止并報告不法行為義務(wù)。

　　20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理?xiàng)l例》第四十六條規(guī)定：“對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為，物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)制止，并及時向有關(guān)行政管理部門報告�！鄙蜿栯姌I(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為，進(jìn)行教育制止，提請有關(guān)部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負(fù)有制止并報告不法行為的義務(wù)。 根據(jù)規(guī)劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓(xùn)練等。模特公司的裝修改變了房屋

　　的建筑主體構(gòu)造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴(yán)重的是，模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴(yán)重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定，原告應(yīng)當(dāng)制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責(zé)，拒絕履行自己應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的義務(wù)。自03年至今，模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。

　　2、不履行安全保衛(wèi)義務(wù)。

　　沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理。實(shí)行保安制度，每天巡查15次，固定設(shè)崗兩個，保安設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備24小時運(yùn)行�！钡�是，原告從沒有按照合同約定運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)控設(shè)備，給居民居住安全造成了隱患。

　　3、不履行維護(hù)公用設(shè)施的義務(wù)。

　　沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負(fù)有維護(hù)公共設(shè)施的義務(wù)。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護(hù)義務(wù)。防盜門出現(xiàn)故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進(jìn)門，讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后，原告不修復(fù)，致使防盜門形同虛設(shè)。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的安全造成了威脅。

　　4、不維護(hù)消防設(shè)施，甚至破壞消防設(shè)施。

　　依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》，原告應(yīng)當(dāng)保障消防設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。原告非但不履行該項(xiàng)法定義務(wù)，甚至破壞消防設(shè)施，使整個大樓的消防安全得不到保障。

　　5、原告無故撤離大廈，不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。

　　根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定，原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應(yīng)當(dāng)截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經(jīng)通知并取得同意，擅自撤離電業(yè)園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。

　　6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費(fèi)用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。

　　二、答辯人主張先履行抗辯權(quán)，在原告糾正錯誤履約行為前，有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)用。

　　因原告不能適當(dāng)履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)，給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關(guān)于先履行抗辯權(quán)的規(guī)定，在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前，答辯人有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)用。

　　因此，請求法院駁回原告訴訟請求。

　　此致

　　沈河區(qū)人民法院

　　答辯人：

　　二〇〇七年十一月五日

裝修合同 篇6

　　室外裝飾裝修工程施工合同

　　建設(shè)單位： （以下簡稱甲方）

　　承包單位： （以下簡稱乙方）

　　本合同經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商簽訂。為規(guī)范雙方權(quán)利義務(wù)，加強(qiáng)雙方的協(xié)作﹑保證工程順利施工，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律﹑法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　二﹑工程地點(diǎn)：

　　三、工程內(nèi)容

　　1、室外真石漆裝飾，底漆、面漆兩層。外墻墻面單價60元/㎡，花瓶柱單價120元/m，大線條單價50元/m，小線條單價30元/m，窗套單價30元/m。

　　2、本工程所有工程量竣工后均按實(shí)結(jié)算。

　　四、承包方式

　　1、本工程采用包工、包料、包制作、包運(yùn)輸、包安裝、包質(zhì)量、包稅金的方式總承包。

　　2、本合同的材料定價在施工期間不受政策及市場因素變化的影響，為包干單價，不做調(diào)整。

　　五、付款條件及方式

　　本工程完工之日一次性付清工程款。

　　六、計(jì)算和結(jié)算方式

　　1、本工程竣工結(jié)算方式：以實(shí)際為準(zhǔn)，按實(shí)結(jié)算。計(jì)算方法為：結(jié)算價=合同單價×實(shí)際工程量。

　　七、甲方職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)提供施工用水、用電等，水電費(fèi)由甲方承擔(dān)。

　　2、工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方擅自提前使用，由此發(fā)生的一切問題，由甲方承擔(dān)。

　　3、在施工過程中甲方不對乙方的安全負(fù)責(zé)。

　　八、乙方責(zé)任

　　本工程承諾正常使用條件下20年不掉漆,在保修期內(nèi)該工程出現(xiàn)的一

　　切故障均由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　九、違約責(zé)任

　　因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　十、其它

　　1．本合同條款雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何一方不得擅自違約。

　　2．本合同未盡事宜，雙方協(xié)商議定。

　　3．本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　4．本合同壹式 貳 份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

　　十一、合同有效期限

　　本合同自雙方法人簽字之日起生效，有效期至結(jié)算付清所有工程價款。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年 月 日

裝修合同 篇7

　　發(fā)包人(甲方)：________________________

　　住所：______________________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　委托代理人：________________________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　承包人(乙方)：________________________

　　住所：______________________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　法定代表人：________________________

　　電話：____________

　　本工程設(shè)計(jì)人：________________________

　　電話：____________

　　施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：________________________

　　電話：____________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程)，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1. 工程名稱：__________________________________。

　　2、工程地點(diǎn)：__________________________________ 。

　　3、承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

　　(附件即經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表》。)

　　第二條 施工圖紙

　　雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供：

　　(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

　　(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________ 元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。

　　施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　第三條 甲方工作

　　1、開工前 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

　　4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。

　　第四條 乙方工作

　　1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。

　　2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

　　3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　4. 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的`通暢。

　　5. 對于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。

　　6. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　7. 工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　第五條 關(guān)于工期

　　1. 工程期限____________ 天，開工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。

　　2. 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。

　　3. 因?yàn)槿缦乱蛩赜绊懚鴮?dǎo)致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔(dān)責(zé)任：

　　(1)遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭、等不可抗力的;

　　(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計(jì)變更;

　　(3)因與甲方和乙方無關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地(小)區(qū)的管理機(jī)構(gòu)和隔壁鄰居的無理行為;

　　(4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗(yàn)時間浪費(fèi);

　　(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

　　第六條 關(guān)于材料供應(yīng)和保管

　　1. 任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場，并通知對方當(dāng)事人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。

　　2. 對一方提供的任何材料和設(shè)備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對方有權(quán)要求更換，提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費(fèi)用增加部分，有提供方承擔(dān)。

　　3. 材料和設(shè)備進(jìn)場后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)，施工過程中的正常消耗除外。

　　第七條 關(guān)于質(zhì)量和驗(yàn)收

　　1. 工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb 50327-20xx)為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2. 甲、乙方雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗(yàn)收手續(xù);甲方不按時參加驗(yàn)收的，工期應(yīng)予順延。

　　3. 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的，返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　4. 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗(yàn)收通知后 天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。

　　5. 驗(yàn)收時，工程項(xiàng)目合格率達(dá)到____________ %時(以上程價款比例為準(zhǔn))，其他不合格項(xiàng)目(不包括工程項(xiàng)目未完成或成品程序未完成的項(xiàng)目)的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應(yīng)予以確認(rèn)。

　　6. 乙方承諾自竣工日期起，為工程項(xiàng)目保修 年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項(xiàng)目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　7. 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：

　　__________________________________

　　____________________________________________________________________ 。

　　8. 工程未驗(yàn)收的，甲方不得先行使用。

　　第八條 關(guān)于工程價款及結(jié)算

　　1. 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：

　　支付次數(shù)____________ 支付階段或時間____________ 支付金額

　　第一次______________________ 支付____________ 元;

　　第二次______________________ 支付____________ 元;

　　第三次______________________ 支付____________ 元;

　　第四次____________ 工程驗(yàn)收后 天 工程總造價的5%，約____________ 元。

　　(2)其他支付方式：______________________ 。

　　2. 雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________ 種進(jìn)行結(jié)算：

　　(1)固定價格，本工程總價款為____________元;

　　(2)單價不變，按實(shí)際數(shù)量加損耗率計(jì)算，但是總價不得超過____________ 元。a. 乳膠漆和油漆類為：墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;b. 瓷磚面積為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;

　　c. 實(shí)木地板面積為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積，拼花部分面積+10%×拼花部分面積;d. 木工衣柜類面積為：實(shí)際面積(平方米取整數(shù)值，小數(shù)位不夠0.5平方米按0.5平方米計(jì)算，超出0.5平方米的按1平方米計(jì)算);

　　e. 其他按項(xiàng)項(xiàng)目按項(xiàng)計(jì)算;

　　f. 其他按平方米計(jì)算的項(xiàng)目為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;

　　g. 估價項(xiàng)目測量后再具體報價;

　　h. 經(jīng)甲方同意代購的項(xiàng)目按預(yù)算內(nèi)造價購買，經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。

　　3. 特別費(fèi)用的約定：

　　(1)施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　(2)施工過程中，因?yàn)橐曳降囊蛩剡`規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的，罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負(fù)責(zé)。

　　(3)合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費(fèi)，稅費(fèi)由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門交納;已經(jīng)列明稅費(fèi)的，由乙方負(fù)責(zé)繳交。

　　(4)物業(yè)管理機(jī)構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的，由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補(bǔ)貼差額。

　　4. 乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項(xiàng)目，另行簽署合同。其中涉及款項(xiàng)，甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項(xiàng)目完工50%的辦法在工程驗(yàn)收前支付給乙方。如其中物料款項(xiàng)大于該項(xiàng)目的50%，則甲方應(yīng)按實(shí)際比例先支付給乙方備料。

　　5. 工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方，雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后 天內(nèi)未有異議，即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結(jié)算，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。

　　第九條 工程預(yù)算文件(表)

　　屬于本合同附件，所列工程項(xiàng)目除經(jīng)過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。

　　第十條 責(zé)任與罰則

　　1. 施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé)，其他人事包括甲方均不得無理干涉。

　　甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。

　　2. 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應(yīng)向甲方支付____________ 的違約金。

　　3. 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費(fèi)損失。

　　4. 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應(yīng)當(dāng)按照____________ 支付乙方延期付款違約金。

　　5. 未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負(fù)責(zé)。

　　6. 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　7. 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應(yīng)當(dāng)及時采取措施避免損失擴(kuò)大，并將有關(guān)情況通知甲方。否則，應(yīng)當(dāng)對造成的損失擴(kuò)大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十一條 雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決：協(xié)商無效的，可提交人民法院訴訟。

　　第十二條 附 則

　　1. 本合同一式兩份，雙方個執(zhí)一份，同具法律效力。

　　2. 本合同履行完成后自動終止。

　　甲方(簽字)：________________________

　　乙方公司(蓋章)：____________

　　現(xiàn)場代表(簽字)：___________________

　　現(xiàn)場代表(簽字)： ____________

　　證件名稱：______________________

　　證件名稱：______________________

　　頒發(fā)機(jī)構(gòu)：______________________

　　頒發(fā)機(jī)構(gòu)：______________________

　　證件號碼：______________________

　　證件號碼：___________________________

　　年 ____月____ 日

　　____年____ 月___日

【裝修合同】相關(guān)文章：

裝修的合同07-06

裝修合同07-05

裝修的合同06-01

裝修合同05-31

農(nóng)村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10

工裝裝修合同范本-裝修合同02-10

裝修清包工合同范本-裝修合同02-10

【熱】室內(nèi)裝修合同（房屋裝修合同）03-11

怎樣與裝修公司簽訂裝修合同07-07

裝修公司裝修的合同樣本07-04