包清工協(xié)議書

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，各種協(xié)議頻頻出現(xiàn)，簽訂協(xié)議能夠保證雙方合作愉快。相信很多朋友都對擬協(xié)議感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的包清工協(xié)議書，希望對大家有所幫助。

　　甲方：______________身份證號碼______________

　　乙方：______________身份證號碼______________

　　甲方擬建房屋一座，位置在__________縣__________鎮(zhèn)__________村__________組，由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。

　　一、雙方權(quán)利義務(wù)

　�、币曳骄哂袕氖罗r(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　⒉乙方負(fù)責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料，所提供建筑材料應(yīng)符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)。

　�、硵嚢铏C(jī)、震動器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　�、垂て趶腳______________年__________月__________日開始建設(shè)，工期為__________天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　�、狄曳郊訌�(qiáng)對其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的.故意或過失引起的安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

　�、兑曳剿鶎偃藛T的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

　　二、質(zhì)量要求

　�、币曳綉�(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

　�、仓匾�施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進(jìn)行下一工序。

　　⒊甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。

　　⒋房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方須進(jìn)行免費維修。

　　三、付款方式

　�、惫こ炭罱Y(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣_______________元。

　　⒉付款時間：第一次付款在施工開始后_______________天內(nèi)，第二次付款在_______________，第三次付款在_______________，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后__________天內(nèi)給付。

　　四、違約責(zé)任

　�、庇捎诠こ藤|(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金_______________元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金_______________元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金_______________元(或每日承擔(dān)違約金__________元)。

　　五、爭議解決辦法

　�、卑l(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

　�、踩鐓f(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　�、北竞贤�一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

　　⒉本合同自簽訂之日起生效。

　�、骋陨虾贤�，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：_______________

　　乙方簽字：_______________

　　___________年___________月_________日

【包清工協(xié)議書】相關(guān)文章：

木工包清工承包協(xié)議書04-03

裝修包清工合同07-05

泥工包清工合同模板07-04

地坪包清工施工合同09-09

裝修包清工合同范本04-23

裝飾包清工合同范本04-23

工程包清工合同范本04-11

包清工維修合同范本02-17

家裝包清工勞務(wù)合同09-09

建筑包清工施工合同范本08-26