基礎土建施工合同

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關系，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的基礎土建施工合同，歡迎大家分享。

　　基礎土建施工合同 篇1

　　發(fā)包單位：(甲方)

　　承包單位：(乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確甲乙雙方的權(quán)利、責任和義務，經(jīng)充分協(xié)商，雙方達成如下共識：

　　1.第一條工程概況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地點：

　　3.工程內(nèi)容：

　　4.承包方式：包施工包檢測(檢測項目：

　　5..施工期限：準)

　　6.工程質(zhì)量等級：

　　7.第二條工程價款及取費依據(jù)

　　1.工程單價：

　　2.工程總價：

　　第三條甲方責任

　　1.辦理正式工程和臨時設施范圍的土地征用，施工許可證等手續(xù)。

　　2.負責施工現(xiàn)場的“三通一平”工作，即水通、路通、電通、場地平整，保證能通行60噸拖掛車，清除地上及地下障礙物，具備乙方施工條件，提供地下管網(wǎng)資料。

　　3. 提供樁位平面圖和施工圖，負責建筑物定位，提供工程地質(zhì)資料和建筑水準點與坐標控制點。

　　4.開工前組織乙方和設計單位及相關人員進行設計交底和圖紙會審，提供乙方施工所需的相關資料。

　　5.對工程質(zhì)量、工程進度進行監(jiān)督并辦理單據(jù)簽證手續(xù)。

　　6.在施工過程中遇到施工現(xiàn)場周圍的居民、單位或其他人員因非施工原因而阻撓施工，應及時協(xié)調(diào)解決，并承擔其費用。

　　7.工程中途由于供樁不及時等甲方原因造成停工的，甲方支付給乙方工人每日停工費80元/天計算，機械臺班停工費每天_天。甲方不按合同規(guī)定及時付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付應付工程款的萬分之五的違約金，逾期最長不超過3天。3天后如甲方仍未按照合同規(guī)定支付應付工程款項，乙方有權(quán)提出停工。由此引起的工期延誤及損失全部由甲方負責。

　　8.接到乙方完工并檢測合格材料三天內(nèi)組織竣工驗收工作，辦理驗收簽證手續(xù)。工程竣工驗收合格后甲乙雙方結(jié)算完畢，應按合同約定付清工程款。如不能按時付款時，甲方每日向乙方償付拖欠工程款總額萬分之五的'違約金，逾期最長不超過7天。7天后如甲方仍未按照合同規(guī)定支付工程款項，乙方有權(quán)通過法律途徑解決，甲方承擔由此給乙方造成的損失。

　　第四條乙方責任

　　1.根據(jù)圖紙要求，設計施工方案。按照甲方提供的數(shù)據(jù)和軸線，施放樁位，并于現(xiàn)場確立定位軸線及標高等的固定標志，做為復查驗收的依據(jù)。

　　2.依照設計圖紙的技術(shù)要求組織施工，保質(zhì)、保量、保工期(施工期間如發(fā)生不可抗力的自然災害等因素，工期相應順延)完成任務，做到文明施工，安全生產(chǎn)，場地整潔，負責現(xiàn)場安全。

　　3.及時向甲方提供施工報表及有關資料，反應施工問題，接受甲方監(jiān)督。

　　4.屬于乙方責任的工程質(zhì)量問題，負責無償修理或承擔相關責任。

　　5.工程進行中如因乙方原因未能按合同規(guī)定工期竣工的(不可抗力因素除外)，每拖期一天，向甲方償付工程總造價萬分之五的逾期違約金。

　　6.第五條工程變更及施工簽證

　　1.施工過程中由于設計變更或甲方提出工程變動而造成的損失及非施工單位造成的停電、停水和遇地下隱蔽構(gòu)筑物等無法施工，所發(fā)生的停工、窩工、返工和相應損失，雙方應及時辦理簽證，并承擔相應的費用。

　　2.因甲方未按合同第三條完成應承擔的工作，給乙方造成的經(jīng)濟損失，由甲方7天內(nèi)解決有關手續(xù)，繼續(xù)施工，否則超過7天甲方承擔現(xiàn)場施工人員的工資和機械費用，工期順延。

　　3.施工中發(fā)生的工程內(nèi)容之外的工作量，可由甲方委托乙方承辦，并經(jīng)雙方簽證列入工程決算。

　　第六條工程竣工結(jié)算

　　2. 50%的工程款，乙方施工完成一棟樓，甲方付給乙方該棟樓施工費的清。

　　3.工程結(jié)束后非乙方原因在15天內(nèi)甲方仍未搞好竣工驗收工作，則視為竣工驗收合格。

　　4.第七條工程質(zhì)量及驗收

　　1、GB50202-_(建筑地基基礎工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)及經(jīng)甲方審定的乙方施工設計，為雙方驗收工程的依據(jù)。

　　2、全部工程完工并檢測合格結(jié)束后，乙方于三日內(nèi)整理好全部資料報甲方現(xiàn)場驗收，甲方須按時參加;如甲方不能按時參加，則應通知乙方并承認乙方專職質(zhì)檢員的驗收結(jié)果，并辦理簽證驗收。

　　3、工程驗收后，乙方交甲方如下材料：

　　1. (1)材料試驗記錄

　　2. (2)樁位竣工平面圖

　　3. (3)工程設計變更及現(xiàn)場簽證記錄

　　4. (4)現(xiàn)場施工記錄

　　5.第八條物資供應

　　本工程所使用的施工材料由乙方供應，必須確保材料合格，符合有關質(zhì)量標準和要求。

　　1.第九條設計變更

　　施工圖修改和變更，須經(jīng)設計單位及雙方代表簽字方可有效。

　　第十條由于非乙方的原因，停工、停建或遷址，甲方必須據(jù)實結(jié)算，于本合同承包內(nèi)容完工后十日付清工程款，并賠償乙方相關費用。

　　第十一條本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具備同樣法律效益。

　　第十二條爭義的解決方式

　　如雙方就本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第十三條本合同自簽訂之日起生效，工程款結(jié)清后自動失效。

　　第十四條備注：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　基礎土建施工合同 篇2

　　發(fā)包單位(甲方)：_________________

　　承包人：(乙方)：_________________

　　根據(jù)中華人民共和國民法典和建設安裝工程承包合同條例的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　第1條：工程概況

　　1.1、工程名稱： _________________

　　工程地點：__________________________________

　　工程內(nèi)容：

　　含如下內(nèi)容：地下室基礎承臺及基礎梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側(cè)后由甲方負責外運。

　　工程總價：________ 按下室占地面積_______元(此價格含不可考慮的因素，沒有任何價格調(diào)差)。

　　第2條：合同使用標準和法律

　　2.1、合同使用標準：______________

　　2.2、適用法律：中華人民共和國民法典和建設安裝工程承包合同條例

　　第3條：甲方工作

　　3.1 公布工地各項管理制度，對工程質(zhì)量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促，監(jiān)督施工質(zhì)量并協(xié)調(diào)解決施工過程中的各種問題。

　　3.2按照合同條款按時按量支付工程款。

　　3.3如乙方不服從甲方指揮，不能按時完成甲方規(guī)定的施工任務，或發(fā)生重大失誤導致工程停工，甲方有權(quán)終止合同。對造成甲方經(jīng)濟損失的，由乙方負責賠償。

　　3.4負責加強安全管理、完善安全規(guī)章制度，做好安全設防。

　　3.5對乙方違反各種管理制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)定的人員甲方有權(quán)清理出施工現(xiàn)場。乙方不服從甲方現(xiàn)場施工員的安排，不能按時、按量、按要求完成施工任務(或整改內(nèi)容)的，甲方有權(quán)另行安排人員完成，造成的一切費用均由乙方負責，對消極對待、屢教不改的，甲方有權(quán)終止協(xié)議；中途退場的，甲方有權(quán)不付任何工資費用。

　　第4條：乙方工作

　　4.1乙方須安排一個負責人長期呆在現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作，至該工作內(nèi)容全部完成為止，4.2 乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進行破除，標高測量中乙方必須派人員配合，嚴禁用炮機鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除后的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的.要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑，并掩埋在車庫底板以下。

　　4.3 前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工，施工中乙方必須按照甲方的進度相應的增加機械人員，如進度達不到要求，甲方有權(quán)終止合同，并按完成的50%結(jié)算。

　　4.4 乙方進場后，甲方負責提供住宿及生活水電，乙方自帶破樁工具(包括空壓機)。在施工過程中，甲、乙雙方必須緊密配合，確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全，上班必須安全帽，穿膠鞋，如發(fā)生安全事故，由乙方完全負責，嚴格遵守公司的各項安全，生產(chǎn)制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度，如進度嚴重跟不上，甲方有權(quán)中止乙方的合作。

　　第5條：工程款

　　工程款支付金額和時間：按地下室后澆帶分成六塊，每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內(nèi)全部付清，甲方違約的責任：甲方不按期付款，乙方有權(quán)停工，甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金，乙方只提供收款收據(jù)。

　　第6條：合同的生效與終止

　　合同簽字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。

　　第7條：合同份數(shù)：甲乙雙方各執(zhí)2份。

　　第8條：合同款未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后，用補充協(xié)議補充或協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【基礎土建施工合同】相關文章：

土建基礎工程施工合同06-30

土建基礎工程施工合同3篇01-19

施工合同基礎施工合同01-29

土建施工合同11-24

基礎施工合同09-07

土建基礎承包合同02-19

土建基礎承包合同09-09

【優(yōu)】土建施工合同11-24

工程土建施工合同10-27

土建施工合同通用03-03