建筑工程施工合同15篇(實(shí)用)
隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，以下是小編收集整理的建筑工程施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方：__________________
承包方：__________________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，定論立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱__________________。
2、工程地點(diǎn)__________________。
3、工程內(nèi)容__________________。
二、工期
1、承包方應(yīng)按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期：_________
竣工日期：_________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
2、工期獎(jiǎng)罰：本工程以發(fā)包方驗(yàn)收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時(shí)，每推遲一天罰款_________元。
3、有下列情況之一，并經(jīng)發(fā)包方簽證，工期可以順延。
�。�1）因發(fā)包方原因影響開工。
�。�2）工程量有較大的增加。
�。�3）不可抗力。
�。�4）發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任和因此造成的發(fā)包方損失。
三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、承包方應(yīng)按照施工圖及說明、國家有關(guān)施工規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范和經(jīng)發(fā)包方確認(rèn)的施工方案組織施工。
3、承包方應(yīng)對(duì)現(xiàn)場工人的`操作、施工方法、施工技術(shù)措施的可靠性、安全性負(fù)完全責(zé)任，因承包方責(zé)任造成工程質(zhì)量事故、返工，其經(jīng)濟(jì)損失由承包方自負(fù)，因此造成工期延誤的，承包方承擔(dān)全部責(zé)任。
4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理，及時(shí)辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)。承包方應(yīng)按國家竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗(yàn)資料。
5、質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)包方罰承包方總造價(jià)的_________。
四、過程結(jié)算、工程款支付
1、結(jié)算方式：
�。�1）承包方式：__________________
（2）計(jì)價(jià)方法：__________________
�。�3）合同價(jià)款（大寫）：_________
（4）結(jié)算方法：__________________
2、工程支付：____________________
五、材料供應(yīng)及設(shè)備管理
1、全部材料由承包方自行采購，經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后使用。
2、機(jī)械設(shè)備由承包方自備。
六、發(fā)包方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)。
2、審查承包方編制的施工方案，各種技術(shù)資料和工程預(yù)決算。
3、提供施工圖紙_________套。
4、負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審。
5、發(fā)包人指派________為工地代表。
七、承包方的責(zé)任
1、承包方在施工中必須配備確保工程進(jìn)度和質(zhì)量的現(xiàn)場管理班子。
2、遵守發(fā)包方的質(zhì)量、技術(shù)、安全、文明施工管理等管理制度，接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。
3、本合同生效后_________日內(nèi)編制出施工方案，報(bào)發(fā)包方審核，并按施工方案組織施工。
4、做好施工原始記錄，按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術(shù)資料，提供給發(fā)包人2套。
5、承包方指派________為工地代表。
八、安全生產(chǎn)與文明施工
1、承包方應(yīng)派專人對(duì)施工用電、施工機(jī)械進(jìn)行管理，加強(qiáng)使用過程中的檢查，確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現(xiàn)場文明整潔。
3、承包方在施工中，應(yīng)嚴(yán)格安全措施，嚴(yán)禁高空拋物。
4、承包方在施工中，如發(fā)生人身和設(shè)備事故，一切費(fèi)用和善后問題的處理，均由承包方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
九、其它
1、本合同雙方約定經(jīng)簽字，蓋章后生效。
2、合同份數(shù)：
�。�1）本合同正本_________份，具有同等效力，由發(fā)包方、承包方分別保存_________份。
�。�2）本合同副本_________份（發(fā)包方執(zhí)_________，承包方執(zhí)_________）。
十、補(bǔ)充條款
發(fā)包方：_____________承包方：_____________
合同訂立日期：_________年______月______日
建筑工程施工合同2
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就
田園清水灣小區(qū)1、2號(hào)樓工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，共同達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：-----小區(qū) 。
2.工程地點(diǎn)：長治市----------。
3.工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)： 。
4.資金 自籌 。
5.工程內(nèi)容： 商住樓建安工程 。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍：
商住樓圖紙內(nèi)土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項(xiàng)目 。
二、合同工期
計(jì)劃開工日期： 年 月 日。
計(jì)劃竣工日期： 年 月 日。
工期總?cè)諝v天數(shù)： 天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合 合格 標(biāo)準(zhǔn)。
四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式
1.簽約合同價(jià)為：
人民幣(大寫) (￥ 元);
2.合同價(jià)格形式： 根據(jù)通用條款1.1.5.2和專用條款、補(bǔ)充條款的約定確定。
五、項(xiàng)目經(jīng)理
承包人項(xiàng)目經(jīng)理： 。
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：
(1)中標(biāo)通知書(如果有);
(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
(6)圖紙;
(7)已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時(shí)間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點(diǎn)
本合同在發(fā)包人項(xiàng)目所在地辦公室簽訂。
十一、補(bǔ)充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議是合同的`組成部分。
十二、合同生效
本合同自長治市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式 6份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí) 4份，承包人執(zhí)2份。
發(fā)包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人： 法定代表人：
施工合同范本二
發(fā)包人(全稱)：_________
承包人(全稱)：__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：___________
工程地點(diǎn)：___________
工程內(nèi)容：___________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍：___________
三、合同工期
開工日期：___________
竣工日期：___________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_________
五、合同價(jià)款
金額(大寫)：______元(人民幣)
$：______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1.本合同協(xié)議書
2.中標(biāo)通知書
3.投標(biāo)書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間：____年__月__日
合同訂立地點(diǎn)：___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發(fā) 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
建筑工程施工合同3
甲方（承包人）：______________
乙方（務(wù)工人）：______________
為保證施工安全的順利進(jìn)行，確保務(wù)工人員的安全與健康，爭創(chuàng)文明工地，強(qiáng)化安全意識(shí)，在施工中必須做到“安全第一，預(yù)防為主，強(qiáng)化管理，文明施工”，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，經(jīng)雙方商定簽訂本合同書。
一、雙方的責(zé)任與義務(wù)：
�。ㄒ唬┘追降腵責(zé)任與義務(wù)：
1、負(fù)責(zé)對(duì)乙方務(wù)工人員的入場教育。
2、負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)行分部分項(xiàng)工程的安全技術(shù)交底工作，并履行簽字手續(xù)。
3、施工前，甲方應(yīng)對(duì)其務(wù)工人員進(jìn)行每天至少一次的班前安全教育活動(dòng)，受教育者必須簽名，否則不予簽訂本合同。
4、不得違章指揮或強(qiáng)令乙方人員冒險(xiǎn)作業(yè)。
5、有權(quán)進(jìn)行安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見。
�。ǘ┮曳降呢�(zé)任和義務(wù)：
1、按照甲方的要求，不得違章作業(yè)和野蠻施工。
2、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和甲方安全技術(shù)交底進(jìn)行操作。
3、乙方應(yīng)保證其服從甲方的管理，遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律。
4、負(fù)責(zé)承擔(dān)因自身原因所發(fā)生的一切安全事故的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。
5、凡在施工區(qū)域外發(fā)生的安全事故、治安案件責(zé)任及費(fèi)用，概由乙方及責(zé)任者承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
二、在施工過程中務(wù)工人員發(fā)生不可預(yù)料的安全事故，甲方不予承擔(dān)任何責(zé)任，本人同意以上細(xì)則者簽字生效。
三、本合同書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方：______________
乙方：______________
發(fā)包方：______________
_______年_______月_______日
建筑工程施工合同4
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況
（一）工程名稱：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
�。ǘ┕こ痰攸c(diǎn)：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范圍
安全維護(hù)及整改
3、合同工期30天
4、工程造價(jià)
工程造價(jià)為：xxxx元整
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）：
3.、本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范。
4、本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計(jì)價(jià)
1、本工程計(jì)算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)[20xx]406號(hào)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB50500—20xx），《湖南省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》（省人民政府令第192號(hào)），《湖南省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》，20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、20xx《湖南省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)[20xx]237號(hào)文件綜合工資單價(jià)計(jì)取，材料價(jià)格按照施工同期《長沙建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià)，信息價(jià)及市場價(jià)格執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
8、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以長沙市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)），一次停水、停電8小時(shí)以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
9、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的'80%。
2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。
10、違約責(zé)任
1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同5
建筑單位：
施工單位：
工程項(xiàng)目：
電話：
電話：
工程地址：
一、工程項(xiàng)目及施工期限：
二、工程總造價(jià)(大字)
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：依照本工程施工詳圖施工，說明書及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范辦理，施工中雙方應(yīng)做好隱蔽工程，分項(xiàng)工程竣工工程的驗(yàn)收工作，如因施工上造成不合質(zhì)量要求而發(fā)生返工費(fèi)用，乙方包工包料由乙方負(fù)責(zé)，甲供材料造成的.由甲方負(fù)責(zé)。
四、材料供應(yīng)，乙方包工包料由乙方自行采購，甲供材料由甲方負(fù)責(zé)采購到場，并由乙方認(rèn)可，由甲方支付材料總價(jià)，乙方應(yīng)按合同的約定及安全文明施工。五、其它事項(xiàng)：
1、甲方在開工前應(yīng)辦好各項(xiàng)施工準(zhǔn)備手續(xù)，做到施工現(xiàn)場路通、電通、水通。
2、施工途中甲方提出工程變更，應(yīng)有有關(guān)部門批準(zhǔn)。并由甲方簽發(fā)變更通知書。變更造成的增加工程及損失由甲方負(fù)責(zé)。
3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負(fù)責(zé)，乙方造成的由乙方負(fù)責(zé)。
4、本工程設(shè)計(jì)、預(yù)算如有增列項(xiàng)目或差錯(cuò)，在本合同有效期內(nèi)審合修正，竣工結(jié)算時(shí)以工程決算為準(zhǔn)。
六、本合同一式貳份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，本合同經(jīng)雙方簽訂蓋章生效，至工程驗(yàn)收合格、款項(xiàng)結(jié)清后失效，本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。附言：
建設(shè)單位(甲方)蓋章：
施工單位(乙方)蓋章：
_____年____月___日：
建筑工程施工合同6
甲方：______________（以下簡稱甲方）
乙方：______________（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法律、法規(guī)，本著誠實(shí)守信、互惠互利、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設(shè)工程施工有關(guān)事項(xiàng)簽訂如下條款：
一、工程名稱：______________
二、工程地點(diǎn)：______________
三、工程項(xiàng)目：總建筑面積約_______平方米（棟樓）。
四、進(jìn)場時(shí)間：定于_________年_________月底前（以進(jìn)場通知書為準(zhǔn)）。
五、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期（圖紙以內(nèi)的全部內(nèi)容）本工程不得分包、轉(zhuǎn)包。
六、承包內(nèi)容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到開工通知書之日起到工程竣工驗(yàn)收合格之日止，有效工期為_________天。
八、工程質(zhì)量：執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
九、工程造價(jià)：本工程投資額約_________元人民幣。
十、結(jié)算方式和計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：
1、土建、裝飾工程造價(jià)和安裝工程造價(jià)計(jì)價(jià)辦法，按照現(xiàn)行《_____年建筑工程消耗量定額》、《_____年安裝工程消耗量定額》和《_____建筑工程計(jì)價(jià)清單》，取費(fèi)類別按工程類別。
2、預(yù)算以甲方提供的施工圖紙和設(shè)計(jì)變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)實(shí)結(jié)算。
3、工人工資單價(jià)：執(zhí)行_________元/工日。
4、施工措施費(fèi)按取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的60%計(jì)算；
5、規(guī)費(fèi)雙方按規(guī)定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
6、材料價(jià)格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質(zhì)量和價(jià)格，由乙方組織購進(jìn)，甲方在工地上比對(duì)材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認(rèn)可，作為結(jié)算依據(jù)。
7、乙方對(duì)甲方同一經(jīng)營的材料在認(rèn)可質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮使用。
十一、付款辦式
1、本工程全部由乙方墊資建設(shè)，從工程開工開始計(jì)算，_________個(gè)月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責(zé)任，乙方所建房產(chǎn)可全權(quán)拍賣處理或到_________人民法院提起訴訟。利息計(jì)算從工程竣工驗(yàn)收結(jié)算后開始計(jì)算，按建設(shè)銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。
2、工程竣工驗(yàn)收合格時(shí)，甲方按國家有關(guān)規(guī)定扣留工程總造價(jià)的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結(jié)清。
十二、協(xié)議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內(nèi)，乙方先付給甲方履約保證金_________萬元，待招標(biāo)結(jié)束正式施工合同簽訂后轉(zhuǎn)為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財(cái)務(wù)手續(xù)辦完生效、甲方對(duì)乙方公司進(jìn)行考察（公司、工地等），待甲方考察結(jié)束認(rèn)可后，甲方會(huì)同招標(biāo)代理公司擬定招標(biāo)文件及合同，雙方認(rèn)可后正式簽訂《建設(shè)工程施工合同》。
3、待工程完成主體時(shí)，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗(yàn)收合格，并符合合同約定要求后，甲方在_________日內(nèi)返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準(zhǔn)。
十三、甲方責(zé)任及義務(wù)
1、組織施工圖會(huì)審、技術(shù)交底并負(fù)責(zé)及時(shí)簽證。
2、負(fù)責(zé)三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進(jìn)度報(bào)表及合同相關(guān)進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)收。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調(diào)交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門的關(guān)系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應(yīng)提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責(zé)任及義務(wù)
1、參與圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、組織施工隊(duì)及施工機(jī)械并作出施工進(jìn)度計(jì)劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進(jìn)行施工。
3、負(fù)責(zé)各種技術(shù)資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個(gè)月內(nèi)移交甲方。
4、落實(shí)好各項(xiàng)管理措施，執(zhí)行甲方的各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格遵守各種安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)賠償及損失。
6、對(duì)于見證取樣的'材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進(jìn)場前必須經(jīng)有關(guān)部門進(jìn)行材料試化驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)購。
7、按施工場地平面布置圖，搭設(shè)臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標(biāo)，同等條件保證乙方中標(biāo)。
十五、違約責(zé)任
�。�1）、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向_________市人民法院起訴。
�。�2）乙方如因自身實(shí)力原因，無法承擔(dān)施工所需的墊付資金，影響工程進(jìn)度、質(zhì)量等，一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方自負(fù)。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責(zé)任，三個(gè)月以上甲方有權(quán)再安排其他公司接替施工。
（3）本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、本協(xié)議作為正簽《建設(shè)工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方：_____________乙方：_____________
法定代表人：______法定代表人：_______
地址：_____________地址：_____________
______________年_______月_______日
建筑工程施工合同7
甲方：______________
乙方：______________
根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定，在確保施工安全、質(zhì)量的前提下，將_________工程鋼筋制安工程委托給乙方施工，為明確雙方在履行合同中的責(zé)、權(quán)、利，現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，制定本合同，希共同遵守。
一、工程名稱：
____________
二、工程地點(diǎn)：
____________
三、結(jié)構(gòu)模式：
____________框架
四、承包方式：
____________
各幢樓鋼筋制安工程按包工包機(jī)械（不包料）由乙方承包施工，乙方自負(fù)盈虧，該項(xiàng)目乙方不得轉(zhuǎn)包或變相轉(zhuǎn)包，否則甲方有權(quán)責(zé)令其退場，并賠償甲方的一切損失。
五、承包內(nèi)容：
按圖紙要求（包括設(shè)計(jì)變更）在本單位工程砼項(xiàng)目中的鋼筋工種進(jìn)行全過程制作、安裝、套筒連接、搭接焊、對(duì)焊、立焊、場內(nèi)運(yùn)輸、固定柱筋、墊塊及除井架外一切機(jī)械和工具（包括女兒墻、欄桿、壓頂、過梁、構(gòu)造柱、水平墻梁、線條等）。
1、負(fù)責(zé)逐層拉結(jié)筋預(yù)插鋼筋、電焊拉結(jié)筋（包焊機(jī)、焊條），此項(xiàng)按每幢每層______元包干。
2、在砼澆筑過程中應(yīng)派員無償進(jìn)行看筋、保護(hù)。
3、負(fù)責(zé)每批進(jìn)場鋼筋的試驗(yàn)取樣（包括原材、電渣壓力焊、套筒連接、閃光對(duì)焊）。
4、負(fù)責(zé)扎線、搭接電焊、立焊、對(duì)焊的焊劑、焊條購買及支付工資等責(zé)任，以及套筒連接的所有工作。
5、文明施工：①安全帽自理；②尊師愛徒；③負(fù)責(zé)材料及工具的堆放整理工作；④保證施工場地的整潔。
六、工程結(jié)算：
1、鋼筋制安（包工、包鐵絲、包機(jī)械）項(xiàng)目，單價(jià)每噸按______元人民幣計(jì)取。
2、噸位計(jì)算數(shù)量按照甲方審核后的鋼筋抽筋數(shù)量為準(zhǔn)。
3、電渣壓力焊每點(diǎn)______元，套筒連接每個(gè)______元，閃光對(duì)焊每點(diǎn)______元計(jì)取。
4、除套筒連接外，試驗(yàn)送檢焊點(diǎn)由乙方負(fù)責(zé)制作，不計(jì)結(jié)算數(shù)量，由甲方負(fù)責(zé)送檢及送檢費(fèi)用。
5、以上單價(jià)均為一次性包干價(jià)，結(jié)算時(shí)不作任何調(diào)整。
七、工期要求：
本鋼筋項(xiàng)目基礎(chǔ)安裝工期為______個(gè)日歷天，逐層柱安裝工期為______個(gè)日歷天，逐層梁板安裝工期為______個(gè)半日歷天，工期的延誤甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，每延誤一天罰款人民幣_(tái)_____元整。
八、質(zhì)量與驗(yàn)收
1、組團(tuán)二各幢樓質(zhì)量應(yīng)達(dá)到合格以上，因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款且乙方承擔(dān)違約責(zé)任。爭取創(chuàng)一幢樓為優(yōu)質(zhì)工程，其鋼筋制安一定要達(dá)到優(yōu)質(zhì)，制安項(xiàng)目為不獎(jiǎng)不罰。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和設(shè)計(jì)的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受甲方代表及委派人員的檢查驗(yàn)收，并為檢查驗(yàn)收提供便利條件。如驗(yàn)收不合格，所產(chǎn)生的返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，整改直至合格。如整改造成工期延誤，乙方必須承擔(dān)甲方對(duì)乙方的經(jīng)濟(jì)處罰，并承擔(dān)因返工所造成的原材料損失。
3、甲方代表及委派人員要求返工、修改、承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒�、修改的費(fèi)用。
4、工程施工中遇到質(zhì)量問題，乙方在收到通知若不及時(shí)整改，甲方將組織有關(guān)人員進(jìn)場整改，費(fèi)用由乙方雙倍承擔(dān)。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的`經(jīng)濟(jì)支出，由甲方承擔(dān)。
九、雙方責(zé)任
�。ㄒ唬┘追截�(zé)任：
1、對(duì)本工程行使經(jīng)營管理、質(zhì)量管理和決策指揮權(quán)，進(jìn)行成本控制和資金管理。
2、負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全等全面管理，負(fù)責(zé)圖紙自審。參加圖紙會(huì)審，制定施工組織設(shè)計(jì)并貫徹落實(shí)。
3、負(fù)責(zé)施工技術(shù)與安全交底工作，施工放樣，技術(shù)復(fù)核，沉降觀測、分部分項(xiàng)驗(yàn)收，質(zhì)量安全指導(dǎo)、檢查，負(fù)責(zé)施工預(yù)、結(jié)算工作，編制內(nèi)業(yè)資料，建立工程施工技術(shù)檔案。
4、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各職能部門按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行協(xié)商服務(wù)與監(jiān)督管理。
5、向乙方提供各幢樓的一套設(shè)計(jì)施工圖。
6、甲方提供一間乙方辦公的場所，并收取辦公場所費(fèi)用______元/月，此費(fèi)用在工程款中扣回。
7、甲方委派______為現(xiàn)場代表，負(fù)責(zé)落實(shí)日常施工管理工作。
（二）乙方責(zé)任：
1、遵紀(jì)守法，遵守甲方的規(guī)章制度，服從甲方管理人員指揮和基監(jiān)督，特別對(duì)施工預(yù)制條文或指令性通知的及iso9000標(biāo)準(zhǔn)必須堅(jiān)決接受執(zhí)行。
2、嚴(yán)格按照施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程進(jìn)行施工，接受施工技術(shù)安全交底，認(rèn)真做好自檢、復(fù)檢、交接班檢查工作，把好每一道工序的質(zhì)量安全關(guān)。
3、應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行安全生產(chǎn)的宣傳教育工作，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行和日常檢查安全生產(chǎn)措施的落實(shí)。如出現(xiàn)各種安全事故等，由此造成的一切責(zé)任與經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行負(fù)責(zé)承擔(dān)，與甲方一概無關(guān)。
4、做好計(jì)劃生育地宣傳工作，并承擔(dān)由于自身違反計(jì)生工作造成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5、乙方應(yīng)提前______天向甲方提供各單位工程及各層數(shù)的鋼筋規(guī)格及數(shù)量；同時(shí)施工中應(yīng)節(jié)約材料，若發(fā)現(xiàn)乙方浪費(fèi)或亂丟材料，每日樓層不得留有鋼筋，則每次罰款______元，應(yīng)做到場地?zé)o剩料。鋼筋在制作和安裝過程中，斷料、配料應(yīng)統(tǒng)籌安排，不得有鋼筋浪費(fèi)的現(xiàn)象，若發(fā)現(xiàn)有鋼材不按最優(yōu)化的統(tǒng)籌配料而造成的浪費(fèi)，甲方有權(quán)按浪費(fèi)鋼筋的重量單價(jià)處以伍倍鋼材價(jià)格罰款。
6、乙方負(fù)責(zé)自身的暫設(shè)。
7、乙方必須及時(shí)發(fā)放工人工資，并每月造冊給甲方備案，作為付進(jìn)度款的參考依據(jù)。若發(fā)現(xiàn)乙方工人提請?jiān)V訟，一切責(zé)任與損失由乙方負(fù)責(zé)，每人次罰款_________萬元；同時(shí)甲方有權(quán)取消剩余工程款的支付。
8、乙方應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程與甲方制訂的有關(guān)安全規(guī)章制度，經(jīng)常教育工人注意施工安全與防火，不得使用三爐（電爐、煤油爐、電炒鍋和液化氣爐等）和電熱棒，違者沒收爐具并處以罰款______元。
9、教育工人遵守社會(huì)治安管理，嚴(yán)禁在工地上斗歐、酗酒、賭博等，違者每次罰款______元，班組長罰款______元。且甲方有權(quán)更換班組。
10、甲方提供的防護(hù)設(shè)施，乙方不得隨意拆除和破壞，如因乙方工人違章造成的事故由乙方負(fù)責(zé)，其費(fèi)用由班組承擔(dān)并在承包的工程款內(nèi)扣除。
11、勞務(wù)管理：凡乙方所有勞務(wù)人員都應(yīng)執(zhí)個(gè)人身份證和照片及時(shí)到項(xiàng)目部簽訂勞務(wù)合同，違者每人處以______元罰款。由乙方統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理就業(yè)證（就業(yè)調(diào)節(jié)費(fèi)），費(fèi)用由乙方支付，_____還應(yīng)帶有婚育證，進(jìn)入工地就要做到證件齊全，如有拖辦或證件不齊者處以人均______元罰款，并補(bǔ)辦證件。嚴(yán)禁童工、小孩和孕婦及家屬等無證人員進(jìn)入施工現(xiàn)場，違者每次處以______元罰款。暫住證由乙方自帶工人到派出所辦理，其費(fèi)用乙方自負(fù)。不辦理者一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
12、乙方委派______先生為現(xiàn)場代表，負(fù)責(zé)施工和日常的工作事宜。
十、機(jī)械、工具管理
1、井架：由甲方提供，其操作、維修由甲方負(fù)責(zé)。
2、甲方僅提供每幢樓一臺(tái)二級(jí)箱供乙方使用，其余開關(guān)箱、電纜、插板由乙方負(fù)責(zé)。
3、安全帽、安全帶、雨具等由乙方自行負(fù)責(zé)。
4、乙方負(fù)責(zé)進(jìn)場手續(xù)及費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)、暫住費(fèi)及提供身份證、務(wù)工證、計(jì)生證和上崗證（電焊、立焊等）復(fù)印件。
5、除井架外，所有制安的設(shè)備、工具由乙方負(fù)責(zé)到位。
6、合同簽定后，有關(guān)鋼筋制作機(jī)械及時(shí)進(jìn)場作為押金，其保管由乙方負(fù)責(zé)。
十一、付款方式
1、本工程按每幢月實(shí)際制作鋼筋噸數(shù)的70%支付給乙方作為進(jìn)度款，待各幢主體工程封頂后付至總完成量的80%，單位工程鋼筋分項(xiàng)全部完成后付至90%，余款待工程結(jié)算后一個(gè)月內(nèi)付清。
十二、其他
1、本合同執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)爭議，雙方友好協(xié)商解決，若解決不成，可向______仲裁機(jī)構(gòu)仲裁解決。
2、本合同執(zhí)行中，若有違約，一切損失由違約方如數(shù)賠償。
3、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)______份，自雙方簽蓋章之日起生效，直至工程款付清為止失效，若本合同未盡事宜，施工中另作補(bǔ)充協(xié)議完善，本合同與補(bǔ)充協(xié)議同樣具有法律效力。
甲方：________________乙方：________________
簽約日期：___________簽約日期：____________
建筑工程施工合同8
發(fā)包人（全稱） （簡稱甲方）
承包人（全稱） （簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期：年 月 日
竣工日期：年 月 日
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
五、合同價(jià)款
金額（大寫）：（人民幣）：萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議
4、本合同通用條款
5、投標(biāo)書、招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書
6、施工圖紙
7、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求。
8、工程預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的.洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間：年 月 日
合同訂立地點(diǎn)：
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：（公章） 承包人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號(hào)： 帳 號(hào)：
郵政編碼： 郵政編碼：
建筑工程施工合同9
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
經(jīng)甲乙雙方商定，甲方將老年別墅公寓工程的施工任務(wù)交給乙方承擔(dān)。為了明確雙方責(zé)任，確保工程的進(jìn)度與質(zhì)量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎(chǔ)上雙方協(xié)商議妥本協(xié)議以下各條款，共同監(jiān)督，嚴(yán)格遵守。
第一條：承包方式：
乙方包工不包料，乙方負(fù)責(zé)自帶機(jī)械設(shè)備、架材、模板等。以規(guī)定的建筑面積計(jì)算規(guī)則計(jì)算建筑面積，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價(jià)￥200.0元/㎡人工機(jī)械架材費(fèi)用。
第二條、承包范圍：
施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項(xiàng)工程。
第三條、質(zhì)量要求：
合格工程
第四條、開竣工日期：
本工程定于____年_____月____日開工，定于____年_____月____日竣工。日歷工期______天。
第五條、人機(jī)費(fèi)支付辦法：
按照形象進(jìn)度撥付�；A(chǔ)出土后撥付總?cè)藱C(jī)費(fèi)的10%;第一層完成后(現(xiàn)澆板澆注完畢)撥付總?cè)藱C(jī)費(fèi)的50%;屋面和裝飾工程完成撥付總?cè)藱C(jī)費(fèi)的90%;整個(gè)工程完成并交工驗(yàn)收合格后撥付至總?cè)藱C(jī)費(fèi)的100%。
每次付款，由乙方寫出書面報(bào)告，經(jīng)甲方技術(shù)人員按照合同要求核對(duì)工程量及質(zhì)量情況后簽署意見，審批后撥付。
第六條、雙方責(zé)任
一、甲方責(zé)任
(一)按照資金撥付辦法及時(shí)撥付人機(jī)費(fèi)。
(二)協(xié)調(diào)好開工前及施工中的水電供應(yīng)，協(xié)調(diào)好施工道路的暢通，達(dá)到三通一平，并承擔(dān)水電及道路三通一平所需的費(fèi)用。
(三)保證施工中所需材料和構(gòu)件的及時(shí)供應(yīng)，做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。
(四)負(fù)責(zé)組織隱蔽工程、驗(yàn)槽、基礎(chǔ)及主體工程的驗(yàn)收。
(五)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會(huì)、主管部門及四鄰關(guān)系。
二、乙方責(zé)任
(一)必須嚴(yán)格按照施工圖紙和現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工。
(二)必須聽從甲方和上級(jí)主管部門、監(jiān)督、監(jiān)理的'指揮，配合檢查，執(zhí)行處理意見。
(三)認(rèn)真組織施工，編制施工進(jìn)度計(jì)劃，質(zhì)量保證措施、施工安全措施、技術(shù)節(jié)約措施、主要技術(shù)要求的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等，嚴(yán)格執(zhí)行措施條款，確保工程質(zhì)量。
(四)提供材料使用計(jì)劃，在各種材料使用前7天內(nèi)向甲方提出書面材料用量計(jì)劃。
(五)編制現(xiàn)場文明施工措施，加強(qiáng)文明施工管理，保證道路暢通，并懸掛文明施工和安全施工圖片。
乙方負(fù)責(zé)每天將施工現(xiàn)場清理干凈，材料、架材堆放整齊，現(xiàn)場無長流水、無長明燈，場地?zé)o積水和生活垃圾，達(dá)到文明施工的要求。
(六)嚴(yán)格安全施工管理，明確事故責(zé)任，確保安全施工，杜絕事故的發(fā)生。如發(fā)生安全事故，一切責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
(七)提供所有所需的施工人員、機(jī)械架材及生產(chǎn)工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等)，腳手架桿、板、扣件等，測量設(shè)備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等，并承擔(dān)其全部費(fèi)用。
(八)已竣工工程未交工前，負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)。
(九)乙方對(duì)分部、分項(xiàng)工程、隱蔽工程自檢合格后，經(jīng)甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢站驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)入下道工序。
(十)因施工不合格造成返工，乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)由此引發(fā)的一切損失和費(fèi)用。
(十一)人為造成材料半成品損壞的，按照實(shí)際價(jià)格從撥付人機(jī)費(fèi)內(nèi)扣除。
(十二)乙方不得將工程轉(zhuǎn)包，如轉(zhuǎn)包，甲方有權(quán)中止合同，下余人機(jī)費(fèi)甲方拒付。
(十三)施工現(xiàn)場的臨時(shí)用電應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行三相五線制，臨時(shí)用電所用的電料必須合格，接電后把閘刀蓋蓋好，確保用電安全。
第七條、工程變更
單項(xiàng)變更項(xiàng)目人工費(fèi)在壹千元以內(nèi)的甲方不付，壹千元以外計(jì)入決算。施工現(xiàn)場無任何計(jì)時(shí)工，停水、停電、圖紙變更、機(jī)械故障等原因引起的停工，工人的生活費(fèi)、人工費(fèi)計(jì)機(jī)械架材的停滯費(fèi)等，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自簽訂之日起生效，至人機(jī)費(fèi)撥付完畢之日失效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
____年_____月____日
____年_____月____日
建筑工程施工合同10
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。
系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房，注冊號(hào)：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號(hào)：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算，從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日，實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);
2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的`工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同11
甲方（買方單位）：________________________________________
乙方（出賣單位）： ________________________________________
依照《民法典》和其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、公開及誠實(shí)信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方的寬城萬達(dá)XX所需墻紙樣板房供貨事宜，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、使用地點(diǎn)、數(shù)量、單價(jià)、金額
二、合同價(jià)格的說明
1、合同單價(jià)為固定綜合包干單位，包含材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、排版損耗、機(jī)械費(fèi)、施工費(fèi)（人工費(fèi)、施工損耗、膠粉等輔材費(fèi)）、管理費(fèi)、成品保護(hù)費(fèi)、關(guān)稅、利潤等各種費(fèi)用，售后服務(wù)所需的相關(guān)費(fèi)用。單價(jià)為墻紙上墻后按成品面積實(shí)際收方的包干單價(jià)。
2、合同單價(jià)在合同執(zhí)行過程 中不作調(diào)整：因市場性、政策性變化而引起的任何價(jià)格變動(dòng)，均不影響合同執(zhí)行，并不得調(diào)整合同包干單價(jià)。
3、因合同為暫定量，供貨過程 中乙方不得因?yàn)楣┴洈?shù)量與合同不相符而提出任何異議，更不能以此為由調(diào)整單價(jià)。
三、墻紙質(zhì)量要求 墻紙鑲貼完畢，甲方以認(rèn)可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
1、乙方所必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)供貨和施工，提供的墻紙應(yīng)為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應(yīng)對(duì)花對(duì)縫，完成可視面應(yīng)無縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應(yīng)達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
3、所有墻紙和輔料應(yīng)無異味，甲醛等有毒氣體的含量（或揮發(fā)量）不超過國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內(nèi)將合同數(shù)量墻紙備貨于施工現(xiàn)場，場地具備安裝條件后 天內(nèi)鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基礎(chǔ)完工時(shí)間推遲而相應(yīng)推遲完工時(shí)間）。
五、交貨地點(diǎn)及方式： 寬城萬達(dá)XX樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數(shù)量為根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測的暫估數(shù)，乙方在備貨時(shí)應(yīng)多于該數(shù)量，保證現(xiàn)場施工面積變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充供應(yīng)同批號(hào)、色號(hào)產(chǎn)品。
2、乙方應(yīng)根據(jù)場地大小進(jìn)行選板鋪裝，確保同一區(qū)域內(nèi)的墻紙無色差、條紋順接自然。
3、各個(gè)型號(hào)的墻紙視貨源情況而決定各個(gè)型號(hào)使用量，可選用全部型號(hào)，也可選用其中某幾款型號(hào)。
七、產(chǎn)品驗(yàn)收及提出異議期 嚴(yán)格按照“貨物技術(shù)要求及規(guī)范”條款進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)施工過程中發(fā)現(xiàn)的不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無條件更換。
八、產(chǎn)品結(jié)算
1、墻紙鑲貼工程完工，甲方驗(yàn)收合格后，雙方按墻面面積進(jìn)行收方，核定墻紙的實(shí)際鋪貼面積。
2、根據(jù)收方量進(jìn)行工程結(jié)算。用收方數(shù)量和合同單價(jià)計(jì)算結(jié)算金額。結(jié)算金額墻紙的收方數(shù)量215;合同單價(jià)。
九、付款方式
1、合同生效后五天內(nèi)支付合同總金額 的 30%作預(yù)付款。
2、壁紙鋪裝錢付全款
十、甲乙雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé)
1.1 甲方應(yīng)在乙方墻紙到貨前完成墻面準(zhǔn)備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆)，保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協(xié)調(diào)乙方與在場相關(guān)單位的關(guān)系。
1.3 進(jìn)行施工質(zhì)量監(jiān)督工作，進(jìn)行墻紙驗(yàn)收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結(jié)算。
2、乙方職責(zé)
2.1 保證所供墻紙的真實(shí)、可靠性，嚴(yán)格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工，并確保施工鑲貼質(zhì)量。
2.2 墻紙基層其他施工隊(duì)伍施工，乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監(jiān)督�；鶎硬缓细�，乙方可拒絕施工，并及時(shí)以書面形式報(bào)告甲方。乙方墻紙上墻，即視為乙方對(duì)基層質(zhì)量檢驗(yàn)合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗(yàn)收前的成品保護(hù)，乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無償返工；有損壞其它施工項(xiàng)目的`成品應(yīng)照價(jià)賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線，并做好安全防范措施。
十一、工地現(xiàn)場管理：
1、 本工程施工管理過程中乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例，遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定。并隨時(shí)接受主管部門的檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，如達(dá)不到安全文明工地標(biāo)準(zhǔn)，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2.安全施工： 乙方應(yīng)對(duì)其在施工場地的工作人員進(jìn)行安全和防火教育，嚴(yán)格按安全規(guī)范組織施工，積極采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，全部由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.文明施工：
3.1 乙方應(yīng)嚴(yán)格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工，遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定，保證工地達(dá)到文明現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)（乙方工作人員不能酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場、不能在樓內(nèi)大小便，違者將處以每人每次1000元的罰款，罰款直接在工程款中扣除；情節(jié)嚴(yán)重者直接驅(qū)逐出現(xiàn)場。）。
3.2 施工期間，乙方應(yīng)及時(shí)整理和安排所有機(jī)械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完場清，工程建設(shè)中每個(gè)樓層的多余材料、垃圾必須運(yùn)輸?shù)降孛�，�?yán)禁從高空直接向下拋物；以上物品在不需用時(shí)應(yīng)按甲方要求及時(shí)清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費(fèi)用已在合同價(jià)款中包干考慮，不作任何調(diào)整。
十二、售后服務(wù)
1、乙方對(duì)本合同產(chǎn)品按“兩年維修，”的原則為甲方提供服務(wù)。
2、在兩年內(nèi)出現(xiàn)起層、剝落、變色等質(zhì)量問題，乙方修復(fù)或更換，若人為損壞乙方只收取材料費(fèi)。
十三、違約責(zé)任
1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問題等原因影響到工程效果，乙方無條件在5天內(nèi)更換，更換后仍達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或拒不更換，視為乙方違約。
2、在工程完工前，乙方單方解除合同或中止供貨，視為乙方違約
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
日期：_______________
建筑工程施工合同12
甲方（業(yè)主）：_________
乙方（承包方）：_________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及其它有關(guān)法律條法規(guī)的規(guī)定，遵循公平條誠實(shí)信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。
第一條工程概況裝飾工程施工地點(diǎn)：_________施工內(nèi)容：_________承包方式：_________合同總工期_________天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價(jià)款（金額大寫）：_________其中：人工費(fèi)_________元，材料費(fèi)_________元。（見附表一）
第二條雙方工作
1、甲方工作
1、1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分XX空的房屋中所滯留的家具條陳X等采取保護(hù)措施，并經(jīng)乙方書面確認(rèn)。
1、2辦理本工程施工所涉及的各種申請條批件等手續(xù)，協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證乙方施工時(shí)間。
1、3向乙方提供施工需用的水條電條氣等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2、乙方工作
2、1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進(jìn)行現(xiàn)場交底，交甲方進(jìn)行書面認(rèn)定。
2、2乙方指派_________（姓名）為乙方駐現(xiàn)場代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2、3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不準(zhǔn)隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2、4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范條安全操作規(guī)程條防火及環(huán)保規(guī)定。
2、5工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第三條工期
1、工期延誤
1、1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
�。�1）甲方不能按約定提供開工條件。
（2）設(shè)計(jì)變更和工程量變化。
�。�3）甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
1、2由于甲方原因?qū)е轮型就９�，甲方�?yīng)補(bǔ)償乙方因停工條設(shè)備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。
1、3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元違約金。
第四條工程價(jià)款支付開工日前三天，甲方支付總價(jià)款的_________%，計(jì)_________元；工程日期過半，甲方再支付總價(jià)款的_________%，計(jì)_________元；驗(yàn)收合格____日內(nèi)，甲方支付總價(jià)款的剩余部門，計(jì)_________元。
第五條材料供應(yīng)
1、甲方提供材料甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表（見附表
二）。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場____日內(nèi)，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應(yīng)按相應(yīng)價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方，并承擔(dān)由此造成的損失。
2、乙方采購的材料乙方采購的材料條設(shè)備，必須有材料設(shè)備表（見附表
三）注明品牌條規(guī)格條等級(jí)條數(shù)量條單價(jià)和總價(jià)，甲乙雙方簽字認(rèn)可。如乙方采購的.材料條設(shè)備與材料設(shè)備表不符，不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第六條工程變更在工程施工過程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)，須提前與乙方代表聯(lián)系，在簽訂變更單（見附表
四）后方可進(jìn)行該項(xiàng)目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)。給乙方造成損失的，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
第七條質(zhì)量與驗(yàn)收
1、工程質(zhì)量
1、1工程以施工圖紙條做法說明條設(shè)計(jì)變更為依據(jù)，以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》為質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
1、2乙方應(yīng)認(rèn)真按照約定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。如工程質(zhì)量達(dá)不到約定條件，乙方應(yīng)按照甲方的要求返工條修改，并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒l修改的費(fèi)用。
2、竣工驗(yàn)收與保修
2、1工程完工后，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗(yàn)收單（見附表
五）。甲方自接到工程驗(yàn)收單____日內(nèi)驗(yàn)收，在驗(yàn)收單上簽字。甲方無正當(dāng)理由不按時(shí)驗(yàn)收，超過____日的視為竣工驗(yàn)收已被確認(rèn)。
2、2雙方約定隱藏工程和中間驗(yàn)收部位：_________。
2、3雙方約定的保修項(xiàng)目內(nèi)容期限為：_________。（本條2、2和2、3款的內(nèi)容過多可另加頁）
第八條安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條違約責(zé)任甲條乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款，甲方不能及時(shí)給出必要的指令條確認(rèn)，不按合同約定履行自己的義務(wù)，或其他使合同無法履行的行為，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按合同總價(jià)款的_________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金，若違約金不能彌補(bǔ)損失時(shí)，當(dāng)事人可以要求對(duì)方予以增加。
第十條合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請_________調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時(shí)，雙方可以按下述第_________種方式解決：
1、由_________仲裁委員會(huì)仲裁；
2、向人民法院起訴。
第十一條其他約定_____________________________________________
第十二條本合同未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
第十三條組成本合同的文件包括：
1、本合同條款及合同附表；
2、施工圖紙及做法說明；
3、雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議；
4、補(bǔ)充規(guī)定。
第十四條其他
1、本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方約定（簽字條鑒證條公證）后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價(jià)款尾款，本合同即告終止。
業(yè)主（蓋章）：_________
承包方（蓋章）：_________注冊地址：_________
注冊地址：_________住地：_________
住地：_________法定代表人：_________
法定代表人：_________委托代理人：_________
委托代理人：_________聯(lián)系電話：_________
聯(lián)系電話：_________________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同13
發(fā)包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱：_____________
2、工程地點(diǎn)：_____________
3、承包范圍：_________________按雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)方案、圖紙和預(yù)算項(xiàng)目的裝修工程內(nèi)容。
4、承包方式：_________________包工包料(部份材料由甲方提供)
5、工期：_________________天。(按甲方通知進(jìn)場施工當(dāng)天計(jì)，即從__________年__________月__________日起計(jì))
6、工程質(zhì)量：_________________按圖紙保質(zhì)保量施工、符合環(huán)保要求、并達(dá)到合格等級(jí)，。
7、合同工程價(jià)款(人民幣大寫)：________________
二、甲方工作
1、開工前，向乙方進(jìn)行作法說明和現(xiàn)場交接交底，交出可施工現(xiàn)場。
2、為乙方提供施工所需的室內(nèi)水、電源。
3、指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，辦理內(nèi)部驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。
4、協(xié)調(diào)辦理有關(guān)的手續(xù)，解決與乙方施工的牽涉其他有關(guān)問題。
5、如需要拆改建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)手續(xù)，協(xié)調(diào)物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問題。
三、乙方工作
1、參加甲方組織的作法說明的現(xiàn)場交接，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，按甲方要求如期開工。對(duì)各班組施工人員作好技術(shù)和安全交底。
2、指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，組織施工，保質(zhì)、保量、按期施工，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄，編制工程結(jié)算。
4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理工作。
5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
7、進(jìn)場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
8、進(jìn)場人員必須備齊證件，隨時(shí)接受甲方及有關(guān)人員檢查。
9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負(fù)責(zé)，甲方有權(quán)督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
四、關(guān)于工期的約定
1、因一方責(zé)任，影響工期，一切責(zé)任由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
2、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。
3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。
4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工，工期相應(yīng)順延。
五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)，本工程保修期一年。
2、甲、乙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方如不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方在征得甲方同意后可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
3、工程竣工后，乙方通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知三天內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。
六、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1、雙方商定本工程結(jié)算以實(shí)際工程量及參考預(yù)算單價(jià)為準(zhǔn)。
2、在預(yù)算項(xiàng)目內(nèi)有發(fā)生施工完成才結(jié)算，沒有做的項(xiàng)目不結(jié)算。
3、增加的工程項(xiàng)目按甲方簽認(rèn)計(jì)算。
4、工程款的支付方式：_________________
(1)甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。
(2)乙方吊頂、水、線管布線完工，甲方支付__________%工程款。
(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進(jìn)場，甲方支付__________%工程款。
(4)余款在工程完工通過驗(yàn)收，在雙方確定結(jié)算后天內(nèi)，甲方支付5%工程款。
5、本工程項(xiàng)目的增減約定
工程所發(fā)生的在預(yù)算項(xiàng)目之外的工程項(xiàng)目，均需雙方商定并辦理簽認(rèn)確定手續(xù)，才能進(jìn)行結(jié)算。甲方確定不做的項(xiàng)目不能結(jié)算。
七、有關(guān)材料供應(yīng)的'約定
1、工程施工所需材料由乙方采購供應(yīng)至施工現(xiàn)場，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應(yīng)至施工現(xiàn)場。
2、甲、乙雙方如一方對(duì)材料設(shè)備有異議，可進(jìn)行檢驗(yàn)。
八、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
1、乙方在施工期間嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任。
九、違約責(zé)任、爭議或糾紛處理
1、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
3、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。
十、附則
1、乙方在施工過程中除接受甲方監(jiān)督外還應(yīng)服從物業(yè)管理公司的管理。
2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執(zhí)二份，具同等效力。
3、本合同從雙方簽訂之日起執(zhí)行至合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方(簽字)：_________________
乙方(簽字)：_________________
__________年__________月__________日
建筑工程施工合同14
發(fā)包發(fā)（甲方）：_______________________
承包方（乙方）：_______________________
經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將_____________________________工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責(zé)任和義務(wù)，特簽訂本合同：
一、承包方：
本工程乙方包工不包料（包小型機(jī)具、掃帚等），包安全、質(zhì)量、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理。
二、工程承包范圍：
_________________________________
三、工程承包單價(jià)
__________________。
四、付款方式
進(jìn)度款按完成工程量__________按月支付，竣工退場支付__________。
五，甲乙雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任：提供圖紙、平面放線、質(zhì)量技術(shù)交底、施工中用大型機(jī)械、安全帽、購買施工期間員工意外保險(xiǎn)、提供足夠材料。
2、乙方責(zé)任：
�。�1）按圖施工，以甲方交底執(zhí)行，并按照國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和工程質(zhì)量要求施工，做好工程自檢，確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負(fù)責(zé)。
�。�2）砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑，砌筑時(shí)確保地面干凈、濕水；墻面平整，垂直誤差正負(fù)3—5mm，灰縫厚度10—15mm，且平直均勻飽滿，墻體砌好4—6天才能頂磚、加氣磚，斷切時(shí)要平直，用鋸用刀砍。預(yù)留之前叉口時(shí)必須一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預(yù)留準(zhǔn)確。建筑垃圾及時(shí)清理并再利用，必須做到當(dāng)天工完場清。
�。�3）內(nèi)墻抹灰工程：硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網(wǎng)，先定點(diǎn)，現(xiàn)成管理人員驗(yàn)收合格后方能批灰，批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整，垂直通長誤差不草果3mm，且無空股裂縫，落地灰及時(shí)清理再利用，施工現(xiàn)場工完場清。
（4）外墻裝飾工程：柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網(wǎng)。外墻定點(diǎn)與現(xiàn)場管理人員配合施工，并經(jīng)專業(yè)管理人員驗(yàn)收合格后方能批灰。批灰過程中，垟面須先濕水，沙漿比例達(dá)標(biāo)，垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm，且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時(shí)清理再利用，放線貼磚時(shí)門窗洞口要求整磚，特殊情況與現(xiàn)成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗臺(tái)、飄板等凸出構(gòu)件，下口做滴水，上口做斜水，門窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴(yán)密飽滿，確保不滲水，滲水保修。
�。�5）室內(nèi)粘貼：地板粘磚時(shí)，地面清理干凈，并掃防水沙漿，驗(yàn)收后方能開始貼磚。粘貼時(shí)確保無空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衛(wèi)生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無存水現(xiàn)象。
�。�6）施工過程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻、衛(wèi)生間、廚房、層面等滲水現(xiàn)象，后果全部由乙方承擔(dān)。施工時(shí)嚴(yán)禁浪費(fèi)材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔(dān)。
�。�7）中途不管任何原因私自罷工，停工一天，按照實(shí)際人數(shù)每人每天罰款_________元，停工_________天以上按自動(dòng)退場處理。工程款按實(shí)際工程量的`70%結(jié)算。
�。�8）工期進(jìn)度：
乙方必須按以上進(jìn)度準(zhǔn)備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延一天罰款_________元，拖延_________天以上甲方有權(quán)另進(jìn)班組，以保住工期按時(shí)完成。
六、安全、質(zhì)量罰款細(xì)則：
（1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款_________元；
（2）乘坐提升架上落，每人次罰款_________元
�。�3）宿舍白天不關(guān)燈、用電燒水、做飯等違章用，每人次罰款_________元，并沒收用電器具；
（4）廚房、沖涼房或施工中用水，用電完后不關(guān)，每人次罰款_________—_________元；
（5）施工中浪費(fèi)材料，按原價(jià)十倍罰款；
�。�6）高層拋掉物罰款_________—_________元，造成嚴(yán)重后果全部由乙方負(fù)責(zé)；
�。�7）違反本合同乙方責(zé)任中的任何安全質(zhì)量問題，似情節(jié)輕重處以罰款不等，如多次出現(xiàn)質(zhì)量問題，停工整頓，嚴(yán)重者甲方有權(quán)清退乙方出場，工程款按60%結(jié)算。
（8）工傷、工故乙方承擔(dān)30%。
七、其他事項(xiàng)：
1、本工地內(nèi)打架每人次罰款_________元，嚴(yán)重者送公安機(jī)關(guān)處理，一切法律經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)，本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地?zé)o關(guān)。
2、借領(lǐng)工具、損壞或原價(jià)賠償，違規(guī)操作損壞機(jī)械者，維修費(fèi)用或造成其它損失由乙方負(fù)責(zé)。
八、本合同安全、質(zhì)量等未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本合同雙方簽字后生效，工程竣工時(shí)結(jié)算余款后自動(dòng)失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。
發(fā)包方（甲方）簽字：_______________________
承包方（乙方）簽字：_______________________
_________年______月______日
建筑工程施工合同15
甲方：
乙方：
甲方在 建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項(xiàng)目 乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價(jià)格 每平方米人民幣大寫： 元，建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢，工具進(jìn)場，人員到位，預(yù)付30% ，完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成
第二層以及屋頂付到75%，工程全部完工，交驗(yàn)完畢付到90%， 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金，完工________年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。
五、雙方責(zé)任 甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場。 乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質(zhì)量要求 乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的`房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施，施工防護(hù)措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天)，從簽訂合同之次日起計(jì)算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃，以便及時(shí)籌備。
九、后期維修 因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它 其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑模板工程施工合同12-24
建筑工程施工合同04-22
建筑工程施工合同06-13
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑裝飾工程施工合同06-30
【推薦】建筑工程施工合同06-14
【熱門】建筑工程施工合同06-08
建筑裝飾工程施工合同集合12-08
建筑工程施工合同集錦12-20