建筑施工工程承攬合同書
在人們越來越相信法律的社會中，人們運(yùn)用到合同的場合不斷增多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的建筑施工工程承攬合同書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
建筑施工工程承攬合同書1
合同編號：__________________
定做人：____________
承攬人：____________
第一條承攬項(xiàng)目：____________________________________________________
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：__________________________________________
第三條承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗(yàn)方法、時間及提出異議的期限：
______________________________________________________________________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖樣等的`時間、辦法及保密要求：_____________
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求：____________________________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn)：__________________________________
第九條工作成果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：____________________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：____________________________
第十一條定作人應(yīng)在____年___月__日前向承攬人(預(yù)付材料費(fèi)/交付定金(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限：________________________________________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費(fèi)的，承攬人可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
(二)________________________________________________
第十五條定作人違約責(zé)任：_________________________________________
承攬人違約責(zé)任：___________________________________________________
第十六條合同爭議的解決方式：
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式解決：(只能選擇一種)
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向_______人民法院起訴。
第十七條其他約定事項(xiàng)：_______________________________________
第十八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人：________________(簽章)
營業(yè)執(zhí)照號碼：__________________
法定代表人：____________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：________________(簽章)
營業(yè)執(zhí)照號碼：__________________
法定代表人：____________(簽章)
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
簽約日期：_______年_____月____日
簽約地點(diǎn)：______________________
建筑施工工程承攬合同書2
甲方：________________
乙方：________________
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方將新秒鎮(zhèn)_____________等私人聯(lián)建房的所有建筑施工工程承包給乙方，具體協(xié)議內(nèi)容如下：
一、承包工程概況
工程名稱：________________________________
地點(diǎn)：________________________________
建筑承包規(guī)模__________，結(jié)構(gòu)為______________磚體七層，建筑高度為____________m(具體內(nèi)容以施工設(shè)計圖為準(zhǔn))。
二、工程承包內(nèi)容和范圍
主體工程：建筑內(nèi)外墻、屋面工程、房頂工程、鋼筋工程、木工置木模工程、外墻搓沙(不含貼磚)。
機(jī)械安裝、水電安裝。
乙方承擔(dān)全部建筑所需的一切用具、機(jī)具、板材、跳材、甲方負(fù)責(zé)水、電通，用量費(fèi)用。
三、承包單價
1、按建筑規(guī)劃面積計算，每平方米______元，另______元安全勞保費(fèi)在內(nèi)。
2、點(diǎn)工按_________元/天計算。
四、質(zhì)量要求
乙方必須按照甲方的施工要求，不得浪費(fèi)材料。如有質(zhì)量不符合造成的.經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方在乙方的承包施工款中扣除，在施工中必須按照國家建筑規(guī)范進(jìn)行施工。
五、安全責(zé)任
1、乙方在施工中必須注意安全，做好安全防范、措施，嚴(yán)格按照安全操作要求施工，不得違章操作和違章指揮。如在施工中造成施工人員及第三者和本人傷、殘、亡等事故，經(jīng)濟(jì)損失在_____元以內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)，超出保險公司賠付后剩余金額由甲方承擔(dān)_____%，乙方承擔(dān)_____%。
2、在施工中必須保持施工場地清潔，建筑物堆放成型，做到安全文明施工，對工人必須經(jīng)常進(jìn)行安全質(zhì)量教育，組織工人定期開安全質(zhì)量會，并作好記錄交工地負(fù)責(zé)人和甲方備案。
3、乙方必須服從甲方合理安排。
六、工期和付款辦法
1、每做兩層按完成的工程量________付款(約_____元)，開工后不得無故停工，保證工地上技術(shù)工和小工要有_____人以上。如有雨天就干雨天的活，總之必須保證安全和質(zhì)量的原則上提前完工，提前完工獎給乙方_____元整，延誤工期五天扣除_____元整，依次計算。連續(xù)停工_____天以上，乙方的租金由甲方承擔(dān)。
2、開工時間于_____年___月___日，完工時間____年___月___日。工程完工后，經(jīng)檢查驗(yàn)收合格后一次性付清人工費(fèi)，并留貳千元保證金。如在一年內(nèi)不出質(zhì)量問題，甲方全部退還給乙方。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后產(chǎn)生法律效力。以上協(xié)商甲、乙雙方共同遵守，雙方均不得違約，本合同工程完工結(jié)算后自然失效。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
_________年____月____日________年____月____日
【建筑施工工程承攬合同書】相關(guān)文章：
裝修施工承攬合同書09-28
建筑工程施工承攬協(xié)議書11-26
施工工程承攬合同11-09
建筑工程施工合同書06-25
工程施工承攬合同11-30
裝飾工程承攬施工合同12-21
建筑工程施工合同書模板04-25
工程建筑施工報告02-16
工程裝修承攬合同書通用09-28