建筑工程施工合同(精選15篇)
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編為大家整理的建筑工程施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程施工范圍及技術要求：詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價：本工程預算價為萬元
元整)(詳見工程預算書)。
五、承包方式：包工包料。
六、結算方式：本工程結算時委托有資質(zhì)的中介機構結算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執(zhí)行。
七、付款方式：
工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期
工期總?cè)諝v天數(shù)為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經(jīng)甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數(shù)量進行施工，按時保質(zhì)保量完成，工程質(zhì)量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產(chǎn)意識，做好現(xiàn)場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應的施工資質(zhì)，經(jīng)甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內(nèi)整改到位，否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個月，質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內(nèi)，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。
6、
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份)，乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。 附件：施工圖紙及工程預算書
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
簽訂日期： 年 月 日
建筑工程施工合同2
甲方(委托人)：
聯(lián)系地址：
乙方(居間人)：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就 市 工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與 簽訂該工程項目的施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、 乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的協(xié)調(diào)義務。如果達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協(xié)調(diào)好甲方與建設單位的關系。
3、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發(fā)票，相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、 居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務，與乙方無關。
3、 居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、甲方需先支付居間活動費用人民幣 ;如居間不成功,則乙方需在3個工作日內(nèi)退還甲方該活動費.
2、本項目居間費用為工程合同總造價的 %作為酬金。
3、居間成功后，在甲方簽訂正式施工合同后3日內(nèi)支付總居間費用的50%，余款按建設單位撥款同等比例進行計算支付乙方居間費。
4、甲方以轉(zhuǎn)帳的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后自動終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人或委托代理人：
合同簽訂地：
合同簽訂日：
____年____月____日____年____月____日
建筑工程施工合同3
甲方（業(yè)主）：
乙方（承包方）：柳州XX公司
依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致，依法訂立本合同。
一、工程概況
裝飾工程施工地點：沙XX單XX402號室
施工內(nèi)容：按預算內(nèi)容所列項目施工。
承包方式：全包（按預算所列包括）合同總工期80天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價：82579.6元（詳見預算表）。
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施，并經(jīng)乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批文等手續(xù)，協(xié)調(diào)鄰里關系，保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工所需的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底，交甲方進行書面確認。
2.2乙方指派賈X為乙方駐場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：⑴甲方不能按約定提供開工條件。 ⑵設計變更和工程量變化。 ⑶甲方同意工期相應順延的其他情況。
1.2由于甲方原因?qū)е轮型就９�，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方200元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方200元違約金。
四、工程價款
支付簽訂合同當天，甲方支付總款30%，金額為24773.9元；總體驗收合格____日內(nèi)，甲方支付總價款的剩余70%，計57805.7元。
五、材料供應
1.甲方供應的材料、設備應有材料設備表。甲方供應的材料、設備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異的，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場____日內(nèi)，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。
2.乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表，注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。
六、工程變更
在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯(lián)系定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。
七、質(zhì)量與驗收
1.工程質(zhì)量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據(jù)，以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準》為質(zhì)量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術質(zhì)量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件，乙方應按照甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因?qū)е路倒�、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單。甲方自接到工程驗收單____日內(nèi)驗收，并在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位：水電。
2.3雙方約定的保修項目內(nèi)容期限為：預算所列項目保修________年（水電兩年）。
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。
2.由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
九、違約責任
甲乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按照合同總價款的10％向?qū)Ψ街Ц哆`約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請物業(yè)管理處調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時，雙方可以按以下第1中方式解決：
1.由____市仲裁委員會仲裁；
2.向人民法院起訴。
一、其他約定無。
二、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
三、組成本合同的文件包括：
1.本合同條款及合同附表；
2.施工圖紙、施工預算及做法說明；
3.雙方有關本工程洽商的其他書面協(xié)議；
4.補充規(guī)定。
四、其他
1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方簽字后生效。
2.甲乙雙方遵照本合同履行完畢，本合同即告終止。
業(yè)主（簽名）：
承包方（蓋章）：
身份證號：
住址：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
________年____月____日
注冊地址：
法定代表：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
________年____月____日
建筑工程施工合同4
發(fā)包人（全稱）：
法定代表人或其委托代理人：
承包人（全稱）：
法定代表人或其委托代理人：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：___________________________。
2、工程地點：___________________________。
3、工程立項批準文號：__________________。
4、資金來源：___________________________。
5、工程內(nèi)容：___________________________。
6、工程承包范圍：__________________________。
二、合同工期
計劃開工日期：_________年_________月_________日。
計劃竣工日期：_________年_________月_________日。
工期總?cè)諝v天數(shù)：_________天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合___________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1、簽約合同價為：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
其中：
�。�1）安全文明施工費：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
�。�2）材料和工程設備暫估價金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
�。�3）專業(yè)工程暫估價金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
�。�4）暫列金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
2、合同價格形式：__________________。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理：__________________。
六、合同文件構成
本協(xié)議書與下列文件一起構成合同文件：
�。�1）中標通知書（如果有）；
�。�2）投標函及其附錄（如果有）；
�。�3）專用合同條款及其附件；
�。�4）通用合同條款；
（5）技術標準和要求；
（6）圖紙；
�。�7）已標價工程量清單或預算書；
�。�8）其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1、發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2、承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內(nèi)承擔相應的工程維修責任。
3、發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、違約、索賠和爭議
1、發(fā)包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失，應當支付相應的賠償；
2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
九、簽訂時間
本合同于_________年______月_____日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在___________________________簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式_________份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)_________份，承包人執(zhí)_________份。
發(fā)包人：
法定代表人或其委托代理人：
_________年______月_____日
承包人：
法定代表人或其委托代理人：
_________年______月_____日
建筑工程施工合同5
發(fā)包方：____________
承包方：____________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規(guī)，甲方將賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建設項目施工發(fā)包給乙方，由乙方負責承包施工。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，明確雙方的權利義務關系，經(jīng)協(xié)商訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建設項目
1、路基長5公里，路面寬3、5米，總計整修面積17500平方米，中標價3萬元。
2、路面長5公里，路面沙化寬3、5米，厚15厘米，總計沙化面積17500平方米，中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道，涵洞深3、5米，中標價2萬元。
工程內(nèi)容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。
二、工程承包范圍
承包范圍：施工設計全部內(nèi)容。
三、工程價款及支付方式：合同價款金額合計（大寫）：____________（人民幣）￥：____________萬元。
工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格后決算。甲方扣工程總價款的5%作為質(zhì)量保證金，工程竣工無質(zhì)量缺陷后付給乙方。
四、雙方的權利義務：
1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規(guī)范的要求施工，乙方確保質(zhì)量達到合格。
2、乙方必須在簽訂合同之日起3日內(nèi)開工。
3、甲方對乙方的施工有監(jiān)督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格后，方可進行下一工序的施工。
4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得更換項目經(jīng)理，否則，甲方有權終止合同。
5、乙方不得將工程項目轉(zhuǎn)包，未經(jīng)甲方同意不得分包。否則一經(jīng)查實，甲方有權終止合同，同時不承擔任何由此引發(fā)的法律責任。
6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現(xiàn)工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產(chǎn)或人身造成損害的，由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協(xié)調(diào)處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任：
1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元/天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質(zhì)量進行驗收不合格，需要返工、修復的，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質(zhì)量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止合同，解除承包關系，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、合同工期：
開工日期：____________年____________月____________日
竣工日期：____________年____________月____________日
合同工期總?cè)諝v天數(shù)____________天。
七、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：合格。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：____________（簽名）
承包人：____________（簽名）
合同訂立時間：____________年____________月____________日
合同訂立地點：____________
建筑工程施工合同6
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： 身份證號碼： (以下簡稱乙方)
甲方現(xiàn)將武勝香江豪庭工程基礎土石方分項工程人工勞務承包給乙方，根據(jù)甲乙雙方多次共同協(xié)商，在平等一致的基礎上，本著雙方互惠互利的原則，達成本合同條款，供雙方遵照執(zhí)行。
第一條：工程概況：
1 工程名稱：武勝香江豪庭
2 工程地點：武勝縣城祥升大道。
第二條：承包范圍：
發(fā)包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭 車庫 工程基礎土石方分項工程基礎、電梯井、塔吊基礎、部分外運土石方、內(nèi)轉(zhuǎn)土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內(nèi)容。
第三條：工期：
(一)開工日期： 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
(二)竣工日期： 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
第四條：工程價款：
1分部分項工程單價如下：
(1)獨立基礎：基礎土石方分項工程頁巖90.00元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)、砂巖200元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)。
(2)人工挖孔樁：土方90.00元/m3，頁巖140.00元/m3，板石(需要水鉆施工)280.00元/m3，土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內(nèi)材料轉(zhuǎn)運費及清除垃圾轉(zhuǎn)運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內(nèi)容：
(1)人工開挖場內(nèi)土方及建筑垃圾。
(2)人工開鑿場內(nèi)石方并滿足現(xiàn)行有關規(guī)范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉(zhuǎn)運到甲方指定地點。
(4)場內(nèi)排水工作。
(5)施工用腳手架的搭拆。
(6)完成該單項工序所需的各種設備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。
(7)完成該分項工序的安全責任及相應的安全勞保用品費用。
(8)四川省文明工地施工要求本單項工序應做的工作
3、零星簽證計時工60.00元/工日。
4、室內(nèi)取土夯實、回填 元/ m(含取土、運土、分層回填、夯實)。
5、算工程量。
第五條：施工技術要求：
(一)、基礎土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術交底，并以書面形式由乙方代表簽證。
(二)、乙方代表必須指揮工人嚴格按施工圖、技術交底和施工規(guī)范嚴格施工。
(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行，上一道工序完成驗收合格后，方可進行下一道工序施工。
第六條：雙方責任及工作：
(二)、甲方工作：
1、為施工協(xié)調(diào)有關工作關系。
2、甲方施工員對工程進度，施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質(zhì)量安全工作進行質(zhì)量監(jiān)督檢查。
(二)、乙方工作：
1、嚴格執(zhí)行合同中對工程工期、質(zhì)量安全的要求，服從施工員及現(xiàn)場管理人員的安排，嚴格按照施工圖、交底記要和國家現(xiàn)行施工規(guī)范進行施工。
2、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建筑工人安全技術操作規(guī)程進行施工作業(yè)，做好自檢工作。
3、組織工人文明施工，加強施工現(xiàn)場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。
第七條：工程質(zhì)量驗收
1、嚴格按照國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標準進行驗收。
2、因乙方造成的質(zhì)量問題而返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質(zhì)量進度，甲方有權單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方，并清退出場。
第八條：人工費支付
本分項工程無進度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。
第九條：安全責任：
在分項工程單價中10%作為安全設施費和管理費。另簽定安全責任書，具有同等法律效力。
第十條：其他約定：
1、合同期內(nèi)乙方借故中途停工或退場，甲方有權拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權負責支付。并同時承擔給甲方該分項工程總造價15%的違約金，由此給甲方造成的其它經(jīng)濟損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設備在施工期間應對設備進行維修保養(yǎng)。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權單方終止合同，所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方，并清退出場。
4、乙方如因工人素質(zhì)低、技術差等原因達不到質(zhì)量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權負責。
5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應照價賠償。
6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款20xx元以上。
第十一條 其它：
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應嚴格遵守執(zhí)行。
2、未盡事宜，由雙方協(xié)商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執(zhí)行。
3、本合同一式叁份，甲方執(zhí)倆份，乙方執(zhí)壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款，自然失效，
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同7
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《合同法》、《建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、工程承包方式、范圍及材料供應
三、合同工期
自 年 月 日止 年 月 日。
四、合同價款
金額（大寫）： ￥：
五、適用法律、標準及規(guī)范《合同法》、現(xiàn)行《施工規(guī)范》、《驗收規(guī)范》和有關執(zhí)行標準及規(guī)范。
六、決算方式：
七、安全施工、文明施工。
1．承包人必須有現(xiàn)場安全施工管理機構，配備專職安全員。在施工過程中，必須遵守操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)、安全施工，保證人員的人身安全，獨立承擔大小安全事故和其他責任事故的責任。
2．承包人必須精心組織，加強現(xiàn)場管理，做到文明施工，每天做到工完場清，在發(fā)包人領導下，做好與其他施工單位的協(xié)調(diào)、配合工作。
八、合同價款的支付
雙方約定的工程款支付時間：①工程開工按工程形象進度的 %付款。②工程竣工驗收評為合格，辦理完工程結算后再付工程總造價的 %，③剩余5%的尾數(shù)作為質(zhì)量保修金，待工程保質(zhì)期滿無質(zhì)量問題后付清。
九、工程變更
組織施工中，如必須變更設計，以甲乙雙方簽證的變更通知單作為結算依據(jù)。
十、其他
本工程嚴禁轉(zhuǎn)包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消施工資格，作退場處理，并處以承包人 元罰款，從工程款中扣除。
十一、質(zhì)量保修期
質(zhì)量保修期從工程實際竣工驗收之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質(zhì)量保修期。
工程竣工后，經(jīng)雙方協(xié)商確定驗收時間，組織竣工驗收。驗收合格后，由乙方負責養(yǎng)一年內(nèi)的維修、保養(yǎng)，費用由承包人負責。一年后無明顯質(zhì)量問題，驗收合格后，辦理結清尾款手續(xù)。結尾款時時必須持生活公司書面通知單方可支付尾款。
十二、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
十三、本合同一式捌份，雙方各執(zhí)肆份。
十四、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人： 承包人：
法定代表人： 法定代表人：
建筑工程施工合同8
委托方（甲方）：_____________身份證號：_________________________________
承接方（乙方）：_____________身份證號：_________________________________
工程項目：_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1。工程地址：__________________________________________。
2。施工內(nèi)容：___________________________________________。
3。委托方式：___________________________________________。
5。工程開工日期：______年_____月______日
6。工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）________________元
第三條：保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。
第四條：違約責任
1。合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
2。在保修期內(nèi)乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內(nèi)上門服務，如有違約應按合同總金額_____%支付違約金。
第五條：爭議解決
1。本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。
2。當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。
第六條：合同生效
1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2。本合同甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方（簽字/蓋章）：____________________乙方（簽字/蓋章）：____________________
_____________年__________月_________日
建筑工程施工合同9
發(fā)包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達...
建筑裝飾工程施工合同(乙種本)國家工商行政管理局中華人民共和國建設部制定__________省工商行政管理局監(jiān)制部門：_________________
__________省建設廳建筑裝飾工程施工合同發(fā)包方(甲方)：_________________承包方(乙方)：_________________按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱：_________________
1.2、工程地點：_________________
1.3、承包范圍：_________________
1.4、承包方式：_________________
1.5、工期：_________________
1.6、工程質(zhì)量：_________________合格
1.7、合同價款(人民幣大寫)：_________________
第2務甲方工作
2.1、開工前7天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明貳份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損失，并承擔所相應費用。
2.4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應申批手續(xù)。
2.5、協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第3條乙方工作為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期
3.1、指派完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收、編制工程結算。
3.3、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方為按約定完成工作。影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)工期相應順延。
第5條關于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JG73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應達到國家評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應負擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承擔竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用第(3)種：_________________
(1)固定價格(2)固定價格(3)可調(diào)價格：_________________
6.2、合同生效后，甲方每月按乙方完成工程量的80%進行付款。
6.3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在10天內(nèi)，結清尾款
第7條全生產(chǎn)和防火的約定
7.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
7.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
7.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
7.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第8條獎勵和違約責任
8.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方__________元。甲方不按合同約定撥付款，每拖期一天，按付款額的__________%支付滯納金。
8.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方__________元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方__________元，作為獎勵。
8.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外，甲方支付乙方/__________元，作為獎勵。
8.4、甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。
8.5、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包有關安__________%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
8.6、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
第9條爭議或糾紛處理
9.1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或清有關部門進行調(diào)解。
第10條附則
10.1、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本
10.2、本合同履行完成后自動終止。
10.3、附件
(1)施工圖紙或作法說明(
2)工程項目一覽表
(3)工程預算書
(4)會議紀要
(5)設計變更
(6)其他份，
甲乙雙方各執(zhí)一份。簽定之日起生效。
甲方(蓋章)：_________________
法定代表人：_________________
代理人：_________________
單位地址：_________________
電話：_________________
傳真：_________________
郵碼：_________________
開戶銀行：_________________
戶名：_________________
帳號：_________________
年月日乙方(蓋章)：_________________
法定代表人：_________________
代理人：_________________
單位地址：_________________
電話：_________________
傳真：_________________
郵碼：_________________
開戶銀行：_________________
戶名：_________________
帳號：_________________
建筑工程施工合同10
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律，行政法規(guī)，遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就 工程施工事宜達成協(xié)議并形成如下條款，協(xié)議雙方共同遵守。
一。工程概況
1。工程名稱：
2。工程地址：公園道西側(cè)
3。結構類型：框架，地下二層，地上三十層，地下車庫約4萬㎡， 共計約20萬㎡。
4。合同價款：合同價款以正式建設工程施工合同確定的數(shù)額為準。
5。施工場地條件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應施工用水機具；施工場地道路由乙方負責，公共道路由乙方負責；費用由甲方承擔，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實際發(fā)生量和用電損耗支付水電費，具備施工條件）。
6。工期：合同工期為兩年，開工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期為： 天。
7。工程質(zhì)量：合格， 文明施工達市級文明工地要求。
二。承包范圍及承包方式
1。工程承包范圍：全部施工圖紙范圍內(nèi)的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內(nèi)容。下列項目：電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業(yè)分包項目乙方負責預埋、預留等內(nèi)容。配合專業(yè)分包工程項目的界限：
a。基礎土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內(nèi)。土方回填運距據(jù)實簽證為準。
b。電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業(yè)項目另行分包。
2。甲方要求： 本工程合同（協(xié)議）簽訂后，乙方不得以任何形式和理由再行轉(zhuǎn)包和分包整體工程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即終止合同，按乙方違約處理，并由有關部門依據(jù)相關規(guī)定實施處罰。
三。付款方式
乙方收到工程款同時提供正式收款發(fā)票。
1、乙方墊資施工至正負零后7日內(nèi)撥付已完成工程量價款的80%，以后每月?lián)芨兑淮危吭碌?6日乙方上報已完成的工程量，甲方在十個工作日內(nèi)審核并支付已完工程量價款的80%，如果甲方?jīng)]有審核完畢，按乙方上報的工程量計算并撥付。
2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%，結算完成后30日內(nèi)甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95% 。
3、剩余工程結算款的5%作為工程質(zhì)量保修金，自驗收合格之日起滿一年十五日內(nèi)支付質(zhì)量保證金總額的60%，滿兩年十五日內(nèi)支付至質(zhì)量保證金總額的80%，滿三年后28日內(nèi)一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計算，待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審核完畢，結算中雙方如有爭議必須通過當?shù)卦靸r部門裁定。
四。結算方法：
1。工程造價：土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮，作為甲乙雙方工程結算造價。
2。執(zhí)行20xx年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統(tǒng)一建筑安裝工程消耗定額》及相關定額，相關費用標準編制施工圖結算，認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主，造價信息沒有包含及甲方指定的設備、材料價格。采用經(jīng)甲方確認的市場價格調(diào)整（輔材及周轉(zhuǎn)、攤銷材料不做調(diào)整）：機械費、人工費、措施費項目按定額規(guī)定計算并調(diào)整。
3。甲方直接分包的分項工程，乙方可以針對相應的'安裝工程收取合同價款的2%的配合費，該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應配合甲方的專業(yè)發(fā)包工作，服從甲方總的計劃安排，為專業(yè)承包人提供必需的施工條件，總包方收取相應的合同總價的2%配合費，分包工程稅收由分包方承擔。
4。采購價格的認定：采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調(diào)差依據(jù)，采用市場價格的，雙方認定的價格為調(diào)差依據(jù)，進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法：工程逾期，但材料價格下降時，以逾期的材料價格為調(diào)價依據(jù)；工程逾期，但材料價格上漲時，以批準的工程計劃規(guī)定的完成時間的價格為調(diào)差依據(jù)。
五。工程設計變更
1。 工程施工過程中，甲乙雙方應根據(jù)項目實施的具體情況按照合同明確的范圍，以書面形式對工程變更內(nèi)容進行現(xiàn)場簽證。凡屬于工程計劃（或變更）范疇的工作內(nèi)容，必須按計劃（或變更）要求施工。凡施工現(xiàn)場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監(jiān)理方和乙方授權代表簽字蓋章生效，乙方必須將現(xiàn)場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結算的依據(jù)，由此發(fā)生的工程費用結算方法執(zhí)行第四條。
2。設計變更、工程洽商發(fā)生后一個月內(nèi)因乙方責任不辦理簽字手續(xù)將不增加價款調(diào)整（如果屬于減項則調(diào)減工程價款）。
六。 材料進場要求及計價
1。 及主體工程質(zhì)量及影響小區(qū)統(tǒng)一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠家，乙方采購，范圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠產(chǎn)品及河北鋼鐵集團
2。指定品牌的材料設備甲方認質(zhì)認價，由乙方提前做好計劃并負責購買。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質(zhì)量關，材料設備進場前必須做好檢驗，做施工規(guī)定的必要的試驗等。經(jīng)驗收合格后，方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質(zhì)量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經(jīng)甲方、監(jiān)理單位認可。工程定位放線由規(guī)劃局負責的部分。費用由甲方承擔。
3。進場材料設備與設計和樣品要求不符合的產(chǎn)品，甲方和監(jiān)理方應禁止使用。由乙方按甲方和監(jiān)理方要求的時間運出施工現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品，并由乙方承擔由此產(chǎn)生的費用，工期不予順延。
七。工程管理
1。 甲方委派工程師現(xiàn)場代表，負責協(xié)調(diào)各方關系并代表甲方對施工圖設計、工程質(zhì)量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質(zhì)量的確認等進行全面管理，履行合同約定的內(nèi)容。
2。 乙方委派項目經(jīng)理全面負責本工程施工管理與服務工作，協(xié)調(diào)現(xiàn)場內(nèi)所有專業(yè)施工隊的現(xiàn)場施工組織、管理、進度、技術、質(zhì)量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存，履行本合同約定內(nèi)容。
3。 乙方現(xiàn)場臨時設施，各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置，不得影響外網(wǎng)管線及相應配套附屬設施工程施工。
4。 工程竣工后（以質(zhì)監(jiān)站驗收日期為準）90日內(nèi)，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料，同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關資料。
5。 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理，甲方有權直令施工單位出場并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內(nèi)的實際工程量并執(zhí)行河北省20xx定額基價進行結算（材料價格調(diào)整執(zhí)行第四條款第二條），由乙方承擔全部違約責任；凡工程存在質(zhì)量隱患或即成事實的，乙方必須改正；對存在質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量缺陷不改正的，每發(fā)生一次，甲方視具體事項給予經(jīng)濟處罰，由每次向乙方撥付工程款時扣除。
6。 存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報甲方，經(jīng)甲方簽認后才能進場，并執(zhí)行合同約定的相關內(nèi)容，并由乙方承擔由于工程分包而引發(fā)的相關責任。
7。 為了保證工程質(zhì)量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價，乙方必須根據(jù)甲方要求及質(zhì)量標準采購工程材料。
八。違約責任
1。 因甲方原因造成的停工，由甲方駐現(xiàn)場項目經(jīng)理和監(jiān)理工程師認可后工期可以順延。
2。 因甲方原因造成的停建、緩建，甲方在1個月內(nèi)結算完畢并支付乙方已經(jīng)完成工程量的工程款。
3。 乙方不按約定工期竣工，不按時交付工程，每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期，甲方有權責令乙方撤場，解除本協(xié)議并承擔因延期造成的一切法律責任。
4。 如乙方工程質(zhì)量出現(xiàn)較大問題造成甲方損失的，由乙方承擔并且乙方應按合同總價的3%向甲方支付違約金并承擔一切法律責任。如施工過程中發(fā)現(xiàn)乙方有重大質(zhì)量、安全事故，甲方有權責令乙方撤場并解除本合同，由此引起的后果由乙方負責。
5。 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金，可由發(fā)包方直接從承包方任何未結付的工程款中直接扣減。
九。 雙方約定，如因乙方欠付任何第三人債務，被起訴并導致甲方作為共同被告，或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因?qū)е录追浇邮苋嗣穹ㄔ夯蛑俨脵C構的協(xié)助執(zhí)行或財產(chǎn)保全通知的，除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協(xié)助執(zhí)行材料后10日內(nèi)全額自行償還拖欠債務，并協(xié)調(diào)撤回起訴或撤銷保全或協(xié)議執(zhí)行義務，或在10日內(nèi)按權利人起訴額度向甲方提供保證金，否則，將視同乙方資產(chǎn)及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行，甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。
十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內(nèi)，乙方向甲方指定的賬戶內(nèi)打入保證金貳佰萬元人民幣，待乙方進場后15日內(nèi)甲方退還乙方全部保證金，且甲方不支付任何利息。（本意向書簽訂后3日內(nèi)保證金未打入指定賬戶內(nèi)，此意向書作廢）甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工，如果不開工甲方無條件退還乙方保證金（人民幣：貳佰萬元整），如果保證金未能在進場15日內(nèi)（即6月30日）退還，則由歸還，且需按保證金日千分之五計息給乙方，計息起使日期由7月1日開始。
十一 本意向書為工程結算的依據(jù)，具有法律效力，《建設工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續(xù)之用。本意向書與正式建設工程施工合同如有不同，以正式建設工程施工合同為準。
十二。 未經(jīng)事宜雙方友好協(xié)商，另行簽訂補充協(xié)議，如發(fā)生爭議可協(xié)商解決，協(xié)商不成可直接向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
十三。 本合同一式肆份，雙方各持貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同11
甲方（買方單位）：________________________________________
乙方（出賣單位）： ________________________________________
依照《民法典》和其它有關法律法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、公開及誠實信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方的寬城萬達XX所需墻紙樣板房供貨事宜，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱、型號、使用地點、數(shù)量、單價、金額
二、合同價格的說明
1、合同單價為固定綜合包干單位，包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費（人工費、施工損耗、膠粉等輔材費）、管理費、成品保護費、關稅、利潤等各種費用，售后服務所需的相關費用。單價為墻紙上墻后按成品面積實際收方的包干單價。
2、合同單價在合同執(zhí)行過程 中不作調(diào)整：因市場性、政策性變化而引起的任何價格變動，均不影響合同執(zhí)行，并不得調(diào)整合同包干單價。
3、因合同為暫定量，供貨過程 中乙方不得因為供貨數(shù)量與合同不相符而提出任何異議，更不能以此為由調(diào)整單價。
三、墻紙質(zhì)量要求 墻紙鑲貼完畢，甲方以認可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》標準進行驗收。
1、乙方所必須嚴格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號、編號供貨和施工，提供的墻紙應為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應對花對縫，完成可視面應無縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應達到優(yōu)良標準。
3、所有墻紙和輔料應無異味，甲醛等有毒氣體的含量（或揮發(fā)量）不超過國家相關標準和規(guī)范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內(nèi)將合同數(shù)量墻紙備貨于施工現(xiàn)場，場地具備安裝條件后 天內(nèi)鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基礎完工時間推遲而相應推遲完工時間）。
五、交貨地點及方式： 寬城萬達XX樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數(shù)量為根據(jù)現(xiàn)場實測的暫估數(shù)，乙方在備貨時應多于該數(shù)量，保證現(xiàn)場施工面積變化時及時補充供應同批號、色號產(chǎn)品。
2、乙方應根據(jù)場地大小進行選板鋪裝，確保同一區(qū)域內(nèi)的墻紙無色差、條紋順接自然。
3、各個型號的墻紙視貨源情況而決定各個型號使用量，可選用全部型號，也可選用其中某幾款型號。
七、產(chǎn)品驗收及提出異議期 嚴格按照“貨物技術要求及規(guī)范”條款進行驗收，對施工過程中發(fā)現(xiàn)的不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無條件更換。
八、產(chǎn)品結算
1、墻紙鑲貼工程完工，甲方驗收合格后，雙方按墻面面積進行收方，核定墻紙的實際鋪貼面積。
2、根據(jù)收方量進行工程結算。用收方數(shù)量和合同單價計算結算金額。結算金額墻紙的收方數(shù)量215;合同單價。
九、付款方式
1、合同生效后五天內(nèi)支付合同總金額 的 30%作預付款。
2、壁紙鋪裝錢付全款
十、甲乙雙方職責
1、甲方職責
1.1 甲方應在乙方墻紙到貨前完成墻面準備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆)，保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協(xié)調(diào)乙方與在場相關單位的關系。
1.3 進行施工質(zhì)量監(jiān)督工作，進行墻紙驗收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結算。
2、乙方職責
2.1 保證所供墻紙的真實、可靠性，嚴格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工，并確保施工鑲貼質(zhì)量。
2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工，乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監(jiān)督。基層不合格，乙方可拒絕施工，并及時以書面形式報告甲方。乙方墻紙上墻，即視為乙方對基層質(zhì)量檢驗合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔。
2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗收前的成品保護，乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無償返工；有損壞其它施工項目的成品應照價賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線，并做好安全防范措施。
十一、工地現(xiàn)場管理：
1、 本工程施工管理過程中乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例，遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定。并隨時接受主管部門的檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，如達不到安全文明工地標準，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的損失由乙方負責。
2.安全施工： 乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全和防火教育，嚴格按安全規(guī)范組織施工，積極采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
3.文明施工：
3.1 乙方應嚴格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工，遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定，保證工地達到文明現(xiàn)場標準（乙方工作人員不能酒后進入施工現(xiàn)場、不能在樓內(nèi)大小便，違者將處以每人每次1000元的罰款，罰款直接在工程款中扣除；情節(jié)嚴重者直接驅(qū)逐出現(xiàn)場。）。
3.2 施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完場清，工程建設中每個樓層的多余材料、垃圾必須運輸?shù)降孛�，嚴禁從高空直接向下拋物；以上物品在不需用時應按甲方要求及時清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價款中包干考慮，不作任何調(diào)整。
十二、售后服務
1、乙方對本合同產(chǎn)品按“兩年維修，”的原則為甲方提供服務。
2、在兩年內(nèi)出現(xiàn)起層、剝落、變色等質(zhì)量問題，乙方修復或更換，若人為損壞乙方只收取材料費。
十三、違約責任
1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問題等原因影響到工程效果，乙方無條件在5天內(nèi)更換，更換后仍達不到標準或拒不更換，視為乙方違約。
2、在工程完工前，乙方單方解除合同或中止供貨，視為乙方違約
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
日期：_______________
建筑工程施工合同12
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結合本合同項下工程的具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商達成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行：
第1條 工程概況
1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點：本市橋口區(qū)太平洋
1.3承包范圍：舊房拆除，新房重建
1.4承包方式：包工包料
1.5建設工期：本工程自20xx年3月28日開工，于20xx年5月28日竣工
1.6工程質(zhì)量：參照國家房屋質(zhì)量有關要求
1.7合同價款（人民幣大寫）：×叁×佰×叁×拾元每平方米（根據(jù)建筑施工完成后實際面積結算）
第2條 甲方工作
2.1開工前10天，向乙方進行現(xiàn)場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物；向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設備，并說明使用注意事項；辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續(xù)。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量，進度進行檢查。
2.3協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)，消防，垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃[附件一]，交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護規(guī)定；嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物，設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應順延。
第5條 關于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》，《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》（等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知10日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結算后二個月內(nèi)根據(jù)實際情形結算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內(nèi)，甲方支付總計工程款的30%，計人民幣×元；
第一層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
第二層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
第三層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
全部工程完成甲方試用二個月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計工程款的10%，實際面積的差價與此同時結算。
6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢。
第7條 關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料[附件二]，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。
7.2凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》，《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)，規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程，消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方100元。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具，陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商，調(diào)解解決或者協(xié)商，調(diào)解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
附件一：施工圖紙或作法說明
附件二：乙方提供材料及施工質(zhì)量要求
1.水泥，使用黃石華新水泥，梁柱現(xiàn)澆使用號，墻，地粉砌使用號；
2.水泥與黃沙的比例在梁柱現(xiàn)澆中不得少于；在墻，地粉砌中不得少于；
3.內(nèi)外墻粉砌厚度不得少于×MM；地坪厚度不得少于×MM；
3.鋼筋，梁柱中使用直徑不得小于18MM，陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM；
4.任何墻壁厚度不得小于240MM；
5.其他約定：
延伸閱讀： 工程質(zhì)量 驗收效果 生產(chǎn)安全
建筑工程施工合同13
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同14
發(fā)包人(全稱)：________法定代表人：________住所：________聯(lián)系電話：________
承包人(全稱)：________法定代表人：________住所：________聯(lián)系電話：________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：________工程地點：________工程內(nèi)容：________工程立項批準文號：________資金來源：________工程承包范圍：________
二、合同工期風險提示：關于實際竣工日期的規(guī)定
當因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)__________天開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日
三、工程總造價
1、簽約合同價為：________________人民幣(大寫)_________ (_________元);其中：
(1)安全文明施工費：人民幣(大寫)____ (____元);
(2)材料和工程設備暫估價金額：人民幣(大寫)____ (____元);
(3)專業(yè)工程暫估價金額：人民幣(大寫)____ (____元);
(4)暫列金額：人民幣(大寫)____ (____元)。
2、合同價格形式：________________風險提示：工程質(zhì)量未符合標準的歸責
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
四、工程質(zhì)量標準工程質(zhì)量符合_______質(zhì)量標準風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
五、材料的提供承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發(fā)包人，經(jīng)發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
六、雙方一般權利義務
1、發(fā)包人派駐的工程師姓名：____________________;職務：_____________________;職權：___________________________________________________。
2、監(jiān)理單位委派的工程師姓名：____________________;職務：_____________________;發(fā)包人委托的職權：_____________________________________;需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權：________________________________。
3、不實行監(jiān)理的，工程師的職權：___________________________________。
4、承包人代表姓名：____________________;職務：_____________________;職權：_________________________________________________。
5、發(fā)包人代表姓名：____________________;職務：_____________________;職權：___________________________________________________。
七、工程價款結算
1、合同簽訂____日內(nèi)，甲方應付工程總造價的_____%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成____日內(nèi)，甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，____日內(nèi)甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。
八、工程的驗收
1、各工序應按施工技術標準進行質(zhì)量控制，每道工序完成后，專職質(zhì)量檢查員應進行檢查。
2、施工時對路X的中線樁位進行放樣測量，對箱涵的基坑開挖及所有基礎位置進行放樣，由專職質(zhì)量檢查員組織監(jiān)理對測量放樣進行復測，保證施工的準確性。
3、臺背或墻后填土、路X填筑碾壓完成規(guī)定作業(yè)遍數(shù)后，在平整度符合規(guī)定標準的基礎上，采用灌砂法進行檢驗路X壓實度，檢驗合格，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可進行下一層填筑。
4、鋼筋施工過程中專職質(zhì)量檢查員應對鋼筋規(guī)格、數(shù)量、位置隨時進行復核檢查，特別注意一些較復雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋，在安裝完成后應進行檢查驗收，鋼筋必須綁扎牢固，鋼筋不得有滑動、轉(zhuǎn)折、移位等情況。風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應當根據(jù)有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
九、維修責任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應當在接到修理通知之日起7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理的，發(fā)包人可以委托其他人員修理。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結構安裝的質(zhì)量問題，應當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。
4、質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。
十、違約責任發(fā)包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失，應當支付相應的賠償。
十一、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發(fā)包人：________委托代理人：________電話：________傳真：________開戶銀行：________賬號：________編碼：________
________年____月____日
承包人：________委托代理人：________電話：________傳真：________開戶銀行：________賬號：________編碼：________
________年____月____日
建筑工程施工合同15
甲方：
乙方：
甲方在 建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項目 乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價格 每平方米人民幣大寫： 元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30% ，完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成
第二層以及屋頂付到75%，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預留10%為質(zhì)量保證金，完工________年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。
五、雙方責任 甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。 乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質(zhì)量要求 乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、后期維修 因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任
十、其它 其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
【建筑工程施工合同(精選15篇)】相關文章：
建筑工程施工合同04-22
建筑裝飾工程施工合同12-03
建筑工程施工合同12-02
建筑工程施工合同精選15篇04-30
建筑工程施工擔保合同02-07
建筑裝飾工程施工合同15篇04-29
建筑工程施工合同(15篇)04-24
建筑工程施工合同15篇04-24
建筑工程施工合同書樣本（精選6篇）04-28