裝飾合同模板集合九篇
在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì)，人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭(zhēng)端。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？下面是小編為大家收集的裝飾合同9篇，歡迎大家分享。
裝飾合同 篇1
發(fā)包人（甲方）：_______________
住所：______________________
電話：____________ 傳真：____________
委托代理人：________________
電話：____________ 傳真：____________
承包人（乙方）：_______________
住所：______________________
電話：____________ 傳真：____________
法定代表人：________________電話：____________
本工程設(shè)計(jì)人：______________電話：____________
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：______________電話：____________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜（以下稱工程），達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1。 工程名稱：__________________________________。
2、工程地點(diǎn)：__________________________________ 。
3、承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：
�。�1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；
�。�3）承包人包工、發(fā)包人包料。
（附件即經(jīng)雙方當(dāng)事人簽確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表》。）
第二條 施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供：
�。�1）發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；
�。�2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫）____________ 元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
第三條 甲方工作
1、開工前 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
第四條 乙方工作
1。 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2。 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3。 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4。 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5。 對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)（如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等）需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6。 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7。 工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第五條 關(guān)于工期
1。 工程期限____________ 天，開工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。
2。 因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應(yīng)不及時(shí)、不按期支付工程款等）導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。
3。 因?yàn)槿缦乱蛩赜绊懚鴮?dǎo)致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔(dān)責(zé)任：
�。�1）遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力的；
�。�2）經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計(jì)變更；
�。�3）因與甲方和乙方無(wú)關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地（小）區(qū)的管理機(jī)構(gòu)和隔壁鄰居的無(wú)理行為；
（4）經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗(yàn)時(shí)間浪費(fèi)；
（5）經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條 關(guān)于材料供應(yīng)和保管
1。 任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時(shí)、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)，并通知對(duì)方當(dāng)事人驗(yàn)收簽確認(rèn)。
2。 對(duì)一方提供的任何材料和設(shè)備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對(duì)方有權(quán)要求更換，提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費(fèi)用增加部分，有提供方承擔(dān)。
3。 材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)，施工過(guò)程中的正常消耗除外。
第七條 關(guān)于質(zhì)量和驗(yàn)收
1。 工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（gb 50327—XX）為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2。 甲、乙方雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗(yàn)收手續(xù)；甲方不按時(shí)參加驗(yàn)收的，工期應(yīng)予順延。
3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的，返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
4。 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗(yàn)收通知后 天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
5。 驗(yàn)收時(shí)，工程項(xiàng)目合格率達(dá)到____________ %時(shí)（以上程價(jià)款比例為準(zhǔn)），其他不合格項(xiàng)目（不包括工程項(xiàng)目未完成或成品程序未完成的項(xiàng)目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對(duì)此應(yīng)予以確認(rèn)。
6。 乙方承諾自竣工日期起，為工程項(xiàng)目保修 年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國(guó)家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對(duì)個(gè)別的工程項(xiàng)目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國(guó)家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7。 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：__________________________________
____________________________________________________________________ 。
8。 工程未驗(yàn)收的，甲方不得先行使用。
第八條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算
1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款：
（1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：
支付次數(shù)____________ 支付階段或時(shí)間____________ 支付金額
第一次______________________ 支付____________ 元；
第二次______________________ 支付____________ 元；
第三次______________________ 支付____________ 元；
第四次____________ 工程驗(yàn)收后 天 工程總造價(jià)的5%，約____________ 元。
（2）其他支付方式：______________________ 。
2。 雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________ 種進(jìn)行結(jié)算：
�。�1）固定價(jià)格，本工程總價(jià)款為____________元；
�。�2）單價(jià)不變，按實(shí)際數(shù)量加損耗率計(jì)算，但是總價(jià)不得超過(guò)____________ 元。
a。 乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；
b。 瓷磚面積為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積；
c。 實(shí)木地板面積為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積，拼花部分面積+10%×拼花部分面積；
d。 木工衣柜類面積為：實(shí)際面積（平方米取整數(shù)值，小數(shù)位不夠0。5平方米按0。5平方米計(jì)算，超出0。5平方米的按1平方米計(jì)算）；
e。 其他按項(xiàng)項(xiàng)目按項(xiàng)計(jì)算；
f。 其他按平方米計(jì)算的項(xiàng)目為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積；
g。 估價(jià)項(xiàng)目測(cè)量后再具體報(bào)價(jià)；
h。 經(jīng)甲方同意代購(gòu)的項(xiàng)目按預(yù)算內(nèi)造價(jià)購(gòu)買，經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。
3。 特別費(fèi)用的約定：
�。�1）施工過(guò)程中，施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
�。�2）施工過(guò)程中，因?yàn)橐曳降囊蛩剡`規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負(fù)責(zé)。
�。�3）合同附件預(yù)算表中沒(méi)有列明稅費(fèi)，稅費(fèi)由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門交納；已經(jīng)列明稅費(fèi)的，由乙方負(fù)責(zé)繳交。
�。�4）物業(yè)管理機(jī)構(gòu)收取超過(guò)正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的，由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補(bǔ)貼差額。
4。 乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項(xiàng)目，另行簽署合同。其中涉及款項(xiàng)，甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項(xiàng)目完工50%的辦法在工程驗(yàn)收前支付給乙方。如其中物料款項(xiàng)大于該項(xiàng)目的50%，則甲方應(yīng)按實(shí)際比例先支付給乙方備料。
5。 工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方，雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后 天內(nèi)未有異議，即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結(jié)算，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽，甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條 工程預(yù)算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項(xiàng)目除經(jīng)過(guò)甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。
第十條 責(zé)任與罰則
1。 施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé)，其他人事包括甲方均不得無(wú)理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。
2。 因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應(yīng)向甲方支付____________ 的違約金。
3。 因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費(fèi)損失。
4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應(yīng)當(dāng)按照____________ 支付乙方延期付款違約金。
5。 未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由其自行負(fù)責(zé)。
6。 因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施避免損失擴(kuò)大，并將有關(guān)情況通知甲方。否則，應(yīng)當(dāng)對(duì)造成的損失擴(kuò)大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條 雙方如對(duì)合同的執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決：協(xié)商無(wú)效的，可提交人民法院訴訟。
第十二條 附 則
1。 本合同一式兩份，雙方個(gè)執(zhí)一份，同具法律效力。
2。 本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方（簽）：________________________ 乙方公司（蓋章）：____________
現(xiàn)場(chǎng)代表（簽）：___________________ 現(xiàn)場(chǎng)代表（簽）： ____________
證件名稱：______________________ 證件名稱：_____________________
頒發(fā)機(jī)構(gòu)：______________________ 頒發(fā)機(jī)構(gòu)：_____________________
證件號(hào)碼：______________________ 證件號(hào)碼：_____________________
__________ 年 ____月____ 日
裝飾合同 篇2
發(fā)包人 (甲方):
承包人（乙方）：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項(xiàng)經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
1. 工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點(diǎn)：
1.3工程內(nèi)容：華諾國(guó)際酒店室內(nèi)所有裝飾裝修工程
1.4承包范圍：華諾國(guó)際酒店室內(nèi)裝飾裝修工程的施工圖全部施工內(nèi)容,包括裝飾裝修工程、給排水工程，電氣（強(qiáng)電、弱電）工程，中央空調(diào)，電視電話，智能監(jiān)控系統(tǒng)，公共廣播、單視頻系統(tǒng)、廚房設(shè)備（承包范圍不包含所有消防的設(shè)計(jì)、施工、安裝及檢測(cè)審報(bào)部分以及軟裝飾、布草部分）。
1.5承包方式：固定總價(jià)承包。乙方包工包料（除附件所列甲供材料外，其余材料全部由乙方提供），即使市場(chǎng)材料價(jià)格、人工價(jià)格或國(guó)家政策變化，固定總價(jià)不做任何調(diào)整。
1.6預(yù)決方式：綜合單價(jià)
1.7工程結(jié)構(gòu)：框架結(jié)構(gòu)
2. 工程質(zhì)量
2.1本工程以施工圖紙、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50210-20xx）、《建筑內(nèi)部裝飾防火規(guī)范》、《室內(nèi)裝修空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T18883-20xx）、《民用建筑室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（GB50325-20xx）、《建
筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ300-88）等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)，如工程質(zhì)量達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并在合同工期內(nèi)整改合格。全部返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
3.工期
3.1開工日期：年月日，竣工交付使用日期： 年 月 日。
3.2在約定工期內(nèi)，乙方必須無(wú)條件執(zhí)行經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃并嚴(yán)格遵守階段性時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求。
3.3因甲方原因而產(chǎn)生的設(shè)計(jì)變更或工程量變化，如單項(xiàng)變更價(jià)格未超過(guò)5萬(wàn)元，則工程費(fèi)用和工期不變；如單項(xiàng)變更價(jià)格超過(guò)(含)5萬(wàn)元的，則經(jīng)甲方代表和監(jiān)理工程師簽證、甲方蓋章確認(rèn)，相應(yīng)調(diào)整工程費(fèi)用和工期，乙方須相應(yīng)地調(diào)整施工計(jì)劃，并采取趕工措施盡量確保工程順利竣工。
3.4因乙方原因且未取得甲方書面許可，乙方不能中途停工而延誤工期，工期不予順延。
3.5因甲方原因造成中途停工而延誤工期，工期順延。
4. 設(shè)計(jì)變更
4.1乙方會(huì)同甲方、設(shè)計(jì)人員提出合理的方案優(yōu)化和設(shè)計(jì)變更，乙方應(yīng)按照優(yōu)化后的設(shè)計(jì)進(jìn)行施工調(diào)整。
4.2如有設(shè)計(jì)變更，則乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行施工調(diào)整，并按照甲方核定的單價(jià)進(jìn)行核算以調(diào)整總價(jià)。
5.工程價(jià)款及支付方式
5.1本工程價(jià)款總計(jì)：（人民幣）萬(wàn)元（大寫： 元整），該工程價(jià)款為固定總價(jià)包干，（如出現(xiàn)3.3條需調(diào)整工程費(fèi)用情況，乙方憑甲方簽字蓋章的設(shè)計(jì)變更單簽證、核價(jià)，進(jìn)入決算）。乙方應(yīng)認(rèn)真審閱合同文件中的所有條款和圖紙。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)做法不清楚需完善的內(nèi)容，乙方應(yīng)在技術(shù)交底答疑時(shí)以書面形式提出，由設(shè)計(jì)單位明確做法并調(diào)整合同總價(jià)。在施工過(guò)程中乙方發(fā)現(xiàn)
甲方提供的現(xiàn)有設(shè)計(jì)圖紙中存在未明確做法或未明確材料標(biāo)準(zhǔn)的，由甲方以書面形式補(bǔ)充提出說(shuō)明及要求，不再計(jì)入工程變更，合同總價(jià)不做調(diào)整。
5.1.1甲方按照本合同約定按期、足額支付工程款
5.2 工程價(jià)款支付
5.2.1本工程工程款支付方式為按月進(jìn)度付款。
5.2.2 在工程質(zhì)量、進(jìn)度滿足要求并經(jīng)監(jiān)理單位和甲方現(xiàn)場(chǎng)代表驗(yàn)收合格的前提下，乙方每月日向甲方現(xiàn)場(chǎng)代表送交當(dāng)月已完分部分項(xiàng)工程或經(jīng)監(jiān)理單位和甲方現(xiàn)場(chǎng)代表確認(rèn)的工程量進(jìn)度報(bào)表，經(jīng)甲方審核后于當(dāng)月日前按當(dāng)月進(jìn)度款總額的50%向乙方支付進(jìn)度款。按月進(jìn)行支付，以此類推。
5.2.3乙方向甲方送交完整的工程竣工資料和結(jié)算資料（均為一式三份并制成電子文檔），甲方在收到乙方齊全的竣工結(jié)算資料后兩個(gè)月內(nèi)審核、結(jié)算完畢。
5.2.4 工程竣工驗(yàn)收合格并交付使用后第一年內(nèi)，甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結(jié)算總價(jià)的75%。
5.2.5 工程竣工驗(yàn)收合格并交付使用后第二年內(nèi)，甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結(jié)算總價(jià)的100%。
6. 材料設(shè)備供應(yīng)
6.1本工程由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備、成品、半成品，應(yīng)按照設(shè)計(jì)說(shuō)明、施工圖紙、材料清單和有關(guān)技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，提供材料、設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保證明合格證明，并對(duì)所采購(gòu)材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。
6.3甲方供應(yīng)和乙方采購(gòu)的材料設(shè)備按約定到達(dá)指定地點(diǎn)前應(yīng)通知對(duì)方，雙方應(yīng)對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行共同驗(yàn)收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后，乙方負(fù)責(zé)保管。
6.4本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方驗(yàn)收后封存，作為材料供應(yīng)和竣工驗(yàn)收的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。
6.5雙方所提供工程主要材料應(yīng)符合國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》。
7.雙方派駐本工程的代表
7.1甲方派駐本工程項(xiàng)目的代表為： 。
7.2本工程項(xiàng)目甲方委托公司依法對(duì)工程施工實(shí)施監(jiān)理。
監(jiān)理工程師： 注冊(cè)證書號(hào)。
7.3乙方派駐本工程的項(xiàng)目經(jīng)理為：，是乙方在本工程項(xiàng)目中的代表，項(xiàng)目經(jīng)理必須專職且每日駐工地。
7.4雙方派駐本工程施工場(chǎng)地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利，履行派出方的義務(wù)。
7.5甲方代表在授權(quán)范圍內(nèi)向乙方項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)出的任何書面形式的條件和指令，乙方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)參照本合同8.2.2款約定執(zhí)行。
8.雙方權(quán)利
8.1甲方權(quán)利
8.1.1發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的項(xiàng)目經(jīng)理或其他任何成員，承包人應(yīng)在接到發(fā)包人書面通知后7日內(nèi)將更換的人員名單及其任職資質(zhì)的`材料告之發(fā)包人并得到發(fā)包人的認(rèn)可。
8.1.2有權(quán)監(jiān)督乙方履行各項(xiàng)合同義務(wù)。
8.1.3有權(quán)審批乙方編制的施工進(jìn)度計(jì)劃。乙方在施工組織計(jì)劃中應(yīng)明確各階段分專業(yè)進(jìn)駐施工場(chǎng)地的人員數(shù)量并經(jīng)甲方審核，乙方必須按照施工組織計(jì)劃合理安排加班、趕工，確保按期完工。
8.1.4有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，參加材料、設(shè)備驗(yàn)收，隱蔽工程驗(yàn)收、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
8.1.5由乙方采購(gòu)的主要材料（設(shè)備）必須先送樣，由甲方代表和監(jiān)理工程師按規(guī)定檢驗(yàn)其規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求并能滿足工程需要才能采購(gòu)和投入使用。如果材料不合格，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行更換，或另行指定供貨商供貨，所發(fā)生的費(fèi)用均由乙方承擔(dān)且不再調(diào)整合同價(jià)格。
8.1.6合同范圍內(nèi)未包括的室內(nèi)裝飾工程項(xiàng)目，如甲方交由乙方施工，乙方須無(wú)條件執(zhí)行。新增加的工程及設(shè)計(jì)變更、簽證發(fā)生的費(fèi)用，按照本合同相對(duì)
應(yīng)的條款及計(jì)算方式計(jì)算相關(guān)費(fèi)用（按照11.2.3、19.2條款執(zhí)行）。
8.2乙方權(quán)利
8.2.1乙方如需要更換項(xiàng)目經(jīng)理，應(yīng)至少提前7天以書面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。
8.2.2乙方代表認(rèn)為甲方代表的指令不合理時(shí)，應(yīng)在收到甲方代表指令后24小時(shí)內(nèi)向甲方代表提出修改指令的書面報(bào)告，如甲方代表堅(jiān)持執(zhí)行原指令的決定，乙方代表應(yīng)予執(zhí)行，但由于指令錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，工期順延。
9.雙方義務(wù)
9.1甲方義務(wù)
9.1.1按本合同約定的付款方式向乙方支付工程款。
9.1.2本工程由甲方報(bào)建，并辦理施工許可證及其他施工所需的證件。
9.1.3本合同生效后甲方向乙方提供施工圖6套，組織乙方和設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。
9.1.4提供施工場(chǎng)地，并清除影響施工的障礙物。
9.1.5提供房屋主體結(jié)構(gòu)、水、電、暖風(fēng)機(jī)電設(shè)備的技術(shù)資料。
9.1.6提供施工所需的水、電接口到施工現(xiàn)場(chǎng)（乙方裝表計(jì)量，水電費(fèi)由乙方承擔(dān)）。
9.1.7協(xié)調(diào)施工期間進(jìn)行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關(guān)系，保障工程有序進(jìn)行。
9.1.8嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定。
9.2乙方義務(wù)
9.2.1乙方在收到施工圖紙后應(yīng)認(rèn)真核對(duì)圖紙，如有漏項(xiàng)或錯(cuò)誤在開始實(shí)施前應(yīng)以書面的形式向甲方提出、并修正。乙方應(yīng)在本合同生效后三日內(nèi)提交詳細(xì)工程進(jìn)度計(jì)劃，編制施工計(jì)劃和材料計(jì)劃（包括：周、旬、月，以及總進(jìn)度計(jì)劃和報(bào)表）。進(jìn)度計(jì)劃必須滿足合同約定的總工期計(jì)劃，并組織落實(shí)施工進(jìn)度計(jì)劃。發(fā)包人、監(jiān)理在接到正式的施工方案和計(jì)劃后的10日內(nèi)對(duì)施工方案和進(jìn)度
裝飾合同 篇3
甲方：_______________ 乙方）：_______________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、中華人民共和國(guó)建設(shè)部（xxx）92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方簽定以下合同條款，共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾動(dòng)工地點(diǎn)：__區(qū)（縣）___路___弄（村）___號(hào)__樓___室。
3、住房結(jié)構(gòu)：_____房型____房___廳___套，動(dòng)工面積___平方米。
4、裝飾動(dòng)工內(nèi)容：詳見(jiàn)附件一《裝飾動(dòng)工內(nèi)容表》。
5、乙方式：_____（包工包料、清包工、部分承包）。
6、總價(jià)款：￥____元，大寫（人民幣）：_____ 其中：
材 料 費(fèi)：______，人工費(fèi)：______
管 理 費(fèi)：______，設(shè)計(jì)費(fèi)：______
垃圾清運(yùn)費(fèi)：______，稅金（3。41%）：____
其 他 費(fèi) 用：______
經(jīng)雙方認(rèn)可，變更動(dòng)工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：
1、甲方提供的材料：
2、乙方提供的材料：
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定：
1、本工程執(zhí)行DBJ08—62—97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30—1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由___方設(shè)計(jì)動(dòng)工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
5、在動(dòng)工過(guò)程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》（詳見(jiàn)附件見(jiàn)）后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的動(dòng)工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改動(dòng)工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方負(fù)責(zé)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
6、工程驗(yàn)收。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：
五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定：
1、工程款付款方式列下表：
2、工程結(jié)算：
3、工程保修期
六、其它事項(xiàng)
1、甲方工作：
2、乙方工作：
七、違約責(zé)任：
八、糾紛處理方式：
九、合同的變更和解除：
十、其它約定：
十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
代理人： 法定代表人：
住 址： 地 址：
電 話： 電 話：
簽訂日期： 年 月 日
裝飾合同 篇4
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：
委托代理人(或甲方代表)： 身份證號(hào)碼：
聯(lián)系地址： 聯(lián)系電話：
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書號(hào)：
注冊(cè)地址(或辦公地址)：
法定代表人或負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話：
工程設(shè)計(jì)人： 聯(lián)系電話：
施工負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
(一)工程地點(diǎn)：
(二)工程內(nèi)容(見(jiàn)附表一和四)
(三)工程承包方式，采取下列第 種方式：
1、乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表三)。
2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料(見(jiàn)附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見(jiàn)附表二)。
(六)工程期限 日。
開工日期： 年 月 日;
竣工日期： 年 月 日。
(七)工程價(jià)款(見(jiàn)附表一)：
本合同工程造價(jià)為(人民幣) 元;
金額大寫： 。
其中：材料費(fèi)： 元，人工費(fèi)： 元，
設(shè)計(jì)費(fèi)： 元， 垃圾清運(yùn)費(fèi)： 元，
管理費(fèi)： 元，其他費(fèi)用: 元。
(八)合同簽訂生效后，若要變更施工內(nèi)容、材料或?qū)嶋H工程量增減，工程價(jià)款按實(shí)結(jié)算。
(九)乙方提出的工程報(bào)價(jià)，不得故意漏項(xiàng)、缺項(xiàng)。在甲方未對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行變更的前提下，竣工結(jié)算價(jià)的增幅不超過(guò)第一條(七)款所約定工程價(jià)款的5%，超出5%的部分，由乙方承擔(dān)。
二、工程設(shè)計(jì)
(一)見(jiàn)重慶市住宅裝飾設(shè)計(jì)合同，其設(shè)計(jì)方應(yīng)提供施工圖紙或作法說(shuō)明，應(yīng)付的設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方另行結(jié)算。
(二)設(shè)計(jì)施工圖紙應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范要求，經(jīng)雙方簽字認(rèn)可，將會(huì)審意見(jiàn)記載于附表四內(nèi)。
(三)施工圖紙所標(biāo)示項(xiàng)目與工程報(bào)價(jià)表所列項(xiàng)目有差異或抵觸時(shí)，以工程報(bào)價(jià)表為準(zhǔn)。
三、工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，由甲方與具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務(wù)
(一)對(duì)所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán)，或已取得了合法所有權(quán)或使用權(quán)人的委托，有權(quán)對(duì)該房屋進(jìn)行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行及與乙方接洽，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)批件及工程驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對(duì)工程的意見(jiàn)均需通過(guò)甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表，甲方應(yīng)提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前，向工程所在地物業(yè)管理單位申報(bào)登記。
(四)開工日前 天，若非乙方設(shè)計(jì)，甲方負(fù)責(zé)督促設(shè)計(jì)人向乙方提供符合國(guó)家有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范要求的施工圖紙或作法說(shuō)明，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
(五)為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)，或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。
(六)負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方施工使用，并承擔(dān)其費(fèi)用。
(七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關(guān)系，協(xié)助乙方做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防工作。
(十)施工期內(nèi)，將進(jìn)戶門鑰匙交給乙方代表負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收合格移交時(shí)，甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖，當(dāng)場(chǎng)由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務(wù)
(一)應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，和建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》，并不得超越其資質(zhì)證書許可的范圍承攬工程。
(二)乙方委派代表，全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行，按設(shè)計(jì)要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)處理的各項(xiàng)事宜，其簽訂的文件視為乙方對(duì)有關(guān)事宜的確認(rèn)。若需更換乙方代表，乙方應(yīng)提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴(yán)格執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327—20xx)，確保工程質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地方有關(guān)防火、安全、環(huán)境保護(hù)的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場(chǎng)管理，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備干粉滅火器。
(四)保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周圍住戶(單位)的關(guān)系。
(五)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔，做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設(shè)施，不得浪費(fèi)。
(七)工程竣工但未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
(八)若因乙方在施工中違反國(guó)家法律、法規(guī)或物業(yè)管理等有關(guān)規(guī)定而受到罰款和引起的賠償責(zé)任，均由乙方承擔(dān)。
(九)施工工人及管理人員應(yīng)持有相關(guān)資格證或上崗證，甲方有權(quán)查驗(yàn)。
(十)負(fù)責(zé)施工人員的管理及施工安全。
裝飾合同 篇5
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：XXXXX。
2、居室規(guī)格：計(jì)XX平方米。
3、委托方式：包工包料。
4、工程開工日期：20xx年X月X日。
5、工程竣工日期：20xx年X月X日。
工程總天數(shù)：XX天。
第二條：工程價(jià)款
工程價(jià)款：XXX元整(小寫：XXX元整)。
第三條：質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見(jiàn)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見(jiàn)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，此時(shí)或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見(jiàn)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該就是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付20%工程材料款和施工工費(fèi)的10%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半，甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余30%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。
甲方在應(yīng)付款日期不付款就是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，此時(shí)詳見(jiàn)《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，此時(shí)每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
第六條：本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。
第八條：本合同自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
簽約日期：年 月 日
裝飾合同 篇6
發(fā)包方：(簡(jiǎn)稱甲方)：
承包方：(簡(jiǎn)稱乙方)：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國(guó)家工商行政管理局、建設(shè)部頒發(fā)的《建筑工程施工合同示范文本》(xxXX),就本工程裝修有關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、建筑面積:
4、工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容：
5、承包方式：
6、結(jié)算方式:
第二條 工 期
1、總施工工期：
2、開工日期： 年 月 日
3、竣工日期：開工后第 天即 年 月 日(竣工日期不包括政府部門驗(yàn)收日期，工程竣工時(shí)，乙方發(fā)出書面竣工報(bào)告書)
第三條 工程價(jià)款及付款方式
本工程合同價(jià)款為人民幣：大寫：
付款時(shí)間付款比例付款金額（RMB:元）竣工驗(yàn)收合格后五日內(nèi) 第四條 工程質(zhì)量要求
乙方施工嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)范進(jìn)行，施工滿足設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量達(dá)到《建筑裝飾工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
第五條 雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方權(quán)利義務(wù)：
(1)協(xié)調(diào)物業(yè)部門騰空房屋，提供施工所需的水、電等，并說(shuō)明注意事項(xiàng)。配合辦理施工報(bào)批相關(guān)手續(xù)。
(2)本合同簽定起三日內(nèi)，甲方完成施工圖紙，并提供兩套圖紙(用于甲方及物業(yè))，工程竣工七日內(nèi)乙方提供一套竣工圖紙。
(3)負(fù)責(zé)召集施工單位參加每周例會(huì)，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，施工過(guò)程中，如需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)協(xié)助施工單位到物業(yè)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
(4)交納應(yīng)負(fù)擔(dān)的相關(guān)費(fèi)用，并按時(shí)支付裝修施工款項(xiàng)。
(5)辦理收樓手續(xù)，組織工程竣工驗(yàn)收工作及做好結(jié)算工作。
(6)在施工過(guò)程中，如遇增減裝修項(xiàng)目，必須由甲方代表同意并出具甲方簽字的備份文件，乙方才可以進(jìn)行增減項(xiàng)目的施工。如乙方在未征得甲方書面同意的情況下，擅自增減裝修項(xiàng)目，則甲方不支付相應(yīng)費(fèi)用。備忘文件一式兩份，甲乙雙方各留一份。
2、乙方權(quán)利義務(wù)
(1)提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照及施工資質(zhì)復(fù)印件給甲方備查。
(2)按照施工總進(jìn)度計(jì)劃及施工組織方案，精心施工，保證工期，保證工程質(zhì)量，合理安排施工，按時(shí)完工。
(3)所用材料、設(shè)備、均須符合設(shè)計(jì)要求，必須是合格環(huán)保產(chǎn)品，經(jīng)甲方監(jiān)理核定后方可施工。
(4)遵守有關(guān)部門規(guī)定，文明施工，保證在施工過(guò)程中不在施工場(chǎng)地周圍亂放建材及廢物，保證施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔符合有關(guān)部門規(guī)定，并保證在工程竣工后負(fù)責(zé)清理。
(5)服從甲方及有關(guān)部門的管理。
(6)施工過(guò)程中未經(jīng)甲方同意或物業(yè)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
(7)參加工程竣工驗(yàn)收工作及做好結(jié)算。
(8)工程竣工未移交甲方前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
(9)協(xié)調(diào)其他分包商的工程施工管理工作。
第六條 工期提前或延誤
工期延誤 以下原因造成竣工工期延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)后，工期才可相應(yīng)順延：
1) 甲方要求的設(shè)計(jì)及工程量變更：
2) 非乙方原因，一周內(nèi)累計(jì)停水、停電八小時(shí)以上的：
3) 不可抗力，是指戰(zhàn)爭(zhēng)和自然災(zāi)害：
4) 甲方不按合同規(guī)定支付工程款而影響施工進(jìn)度：
5) 甲方分包的工程，拖延了施工進(jìn)度：
6) 因大廈自身管理造成乙方施工工期延誤：
除上述原因外，因乙方原因造成工程未按合同工期竣工(驗(yàn)收不合格視為逾期竣工)的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期每延誤一天，乙方應(yīng)付違約金人民幣200元，但總額不超過(guò)工程款總價(jià)的3%。
工期提前 若甲方要求提前工期，乙方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟(jì)支出，則每提前竣工一天，甲方應(yīng)支付乙方的獎(jiǎng)勵(lì)金額人民幣200元，但總額不超過(guò)工程款總價(jià)的3%。
第七條 合同價(jià)款的調(diào)整
在施工過(guò)程中，因甲方要求增(改)項(xiàng)目造成的成本增減，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意可以做相應(yīng)調(diào)整。工程量按實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)，工程變更以雙方簽字的協(xié)議為準(zhǔn)。
第八條 保修及范圍
1、自本工程完工驗(yàn)收合格之日起，一年內(nèi)為保修期限。期滿后負(fù)責(zé)終身維修。
2、保修范圍：在保修期內(nèi)，屬乙方施工范圍的工程項(xiàng)目，因施工質(zhì)量問(wèn)題造成的，乙方負(fù)責(zé)24小時(shí)內(nèi)免費(fèi)維修，若甲方使用不當(dāng)造成的，乙方只收取材料及人工成本費(fèi)用。低值易耗品不在保修范圍之內(nèi)，如燈泡、日光燈等。
第九條 爭(zhēng) 議
甲、乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以通過(guò)協(xié)商或者申請(qǐng)施工合同管理機(jī)構(gòu)會(huì)同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭(zhēng)議解決方式：向 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
第二種爭(zhēng)議解決方式：向 甲、乙雙方注冊(cè)地的任何
一方人民法院起訴。
雙方約定按第 種爭(zhēng)議解決方式解決。
第十條 違 約
甲方或乙方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項(xiàng)義務(wù)及發(fā)生使合同無(wú)法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金，賠償因其違約給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無(wú)法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
第十一條 合同份數(shù)及有效期
本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存一份;本合同自訂立之日起生效.
第十二條 附 件
1：施工圖紙
2：裝修預(yù)算書
3：甲、乙雙方簽字蓋章的備忘錄等相關(guān)文件
發(fā)包方 (章)
電 話：
開戶銀行：
帳 號(hào)：
承包方 (章)
電 話：
開戶銀行：
帳 號(hào)：
簽訂日期
裝飾合同 篇7
來(lái)源：大象填海：日期：20xx-12-05
答辯狀
答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽(yáng)市沈河區(qū)青年大街**室。
答辯人就沈陽(yáng)市**物業(yè)有限責(zé)任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下：
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù)，違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為：
1、不履行制止并報(bào)告不法行為義務(wù)。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理?xiàng)l例》第四十六條規(guī)定：“對(duì)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為，物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)制止，并及時(shí)向有關(guān)行政管理部門報(bào)告�！鄙蜿�(yáng)電業(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對(duì)業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為，進(jìn)行教育制止，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取批評(píng)、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負(fù)有制止并報(bào)告不法行為的義務(wù)。 根據(jù)規(guī)劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營(yíng)、模特訓(xùn)練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構(gòu)造，使整個(gè)建筑存在安全隱患。而且更加嚴(yán)重的是，模特公司的經(jīng)營(yíng)行為、走“貓步”的噪音對(duì)退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴(yán)重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定，原告應(yīng)當(dāng)制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問(wèn)題的情形下，原告敷衍塞責(zé)，拒絕履行自己應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的義務(wù)。自03年至今，模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營(yíng)了4年。
2、不履行安全保衛(wèi)義務(wù)。
沈陽(yáng)**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理。實(shí)行保安制度，每天巡查15次，固定設(shè)崗兩個(gè)，保安設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備24小時(shí)運(yùn)行�！钡�，原告從沒(méi)有按照合同約定運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)控設(shè)備，給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護(hù)公用設(shè)施的義務(wù)。
沈陽(yáng)**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負(fù)有維護(hù)公共設(shè)施的義務(wù)。但是，原告并沒(méi)有按照合同約定履行維護(hù)義務(wù)。防盜門出現(xiàn)故障后，原告不維修。過(guò)去居民都是刷卡進(jìn)門，讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后，原告不修復(fù)，致使防盜門形同虛設(shè)。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒(méi)有維修過(guò)，至今仍然在那里空敞著，給整個(gè)大樓的安全造成了威脅。
4、不維護(hù)消防設(shè)施，甚至破壞消防設(shè)施。
依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》，原告應(yīng)當(dāng)保障消防設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。原告非但不履行該項(xiàng)法定義務(wù)，甚至破壞消防設(shè)施，使整個(gè)大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無(wú)故撤離大廈，不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。
根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會(huì)與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定，原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應(yīng)當(dāng)截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經(jīng)通知并取得同意，擅自撤離電業(yè)園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費(fèi)用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權(quán)，在原告糾正錯(cuò)誤履約行為前，有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)用。
因原告不能適當(dāng)履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)，給答辯人生活帶來(lái)諸多不便。根據(jù)合同法有關(guān)于先履行抗辯權(quán)的規(guī)定，在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前，答辯人有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)用。
因此，請(qǐng)求法院駁回原告訴訟請(qǐng)求。
此致
沈河區(qū)人民法院
答辯人：
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇8
發(fā)包方(甲方) 身份證號(hào)碼：
承包方(乙方) 身份證號(hào)碼：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、承包范圍：整套房子的裝飾裝修及水電改造。
3、承包方式：
4、開工日期：本工程從年月日至年月
5、工程質(zhì)量：按甲方施工項(xiàng)目施工，按相關(guān)裝修標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
二、甲方工程項(xiàng)目清單
1、泥工部分：餐廳、客廳、主臥、次臥、復(fù)合地板、廚房衛(wèi)生間陽(yáng)臺(tái)墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛(wèi)生間大便器安裝。
3、木制作部分：客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過(guò)道、空中花園、陽(yáng)臺(tái)部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。
4、油工部分：客廳、餐廳、電視機(jī)背景墻貼石膏線、全房?jī)?nèi)888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。
5、水電部分：全房水電改造，聯(lián)線移位空調(diào)走專線，客廳餐廳
三、乙方用材品牌
1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠，全杉木木方，面板木線封口線采用全天然標(biāo)準(zhǔn)厚度。
2、水電：金杯、電線2.5-4㎡，天力PPR，熱水家裝管西蒙開關(guān)面板。
3、油漆：華潤(rùn)油漆、墻漆。
四、甲方義務(wù)及職責(zé)
1、開工前為乙方施工進(jìn)場(chǎng)提供水源、電源。
2、甲方參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督，參加材料的驗(yàn)收，隱蔽工程驗(yàn)收，單一項(xiàng)目驗(yàn)收。
五、乙方義務(wù)及職責(zé)
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，保證質(zhì)量完成合同約定工程內(nèi)容。
2、乙方施工過(guò)程中保證材料、工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)整潔及垃圾清運(yùn)。
3、本工程保質(zhì)期為二年。
六、工程造價(jià)
本工程經(jīng)甲乙雙方協(xié)定采取人民幣(大寫) 萬(wàn)元整包干形式支付，除此之外甲方無(wú)義務(wù)再支付任何費(fèi)用。
七、款項(xiàng)支付
本工程分三次付款，第一次付總工程50%，第二次付總工程25%，
第三次工程竣工后甲方驗(yàn)收合格后余款結(jié)清。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)：
年 月日
裝飾合同 篇9
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，同時(shí)結(jié)合本工程具體情況，本著“公平自愿、誠(chéng)實(shí)信用”的原則，就下列問(wèn)題達(dá)成一致。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
第二條：工程內(nèi)容和承包范圍
1、工程內(nèi)容：
2、承包范圍：
3、乙方報(bào)價(jià)及承包內(nèi)容依據(jù)甲方確認(rèn)的施工圖進(jìn)行編制，除雙方約定的內(nèi)容外，施工圖紙中顯示的內(nèi)容都應(yīng)包括在施工內(nèi)容中。
4、其它補(bǔ)充：
第三條：合同總金額
合同總價(jià)為￥元（大寫：）。
第四條：工程款支付
1、雙方商定該項(xiàng)工程質(zhì)量保證金為元。
2、在辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù)后，甲方根據(jù)審核的竣工決算，支付剩余工程款。
3、質(zhì)量保證金應(yīng)在保修期滿3日內(nèi)無(wú)息退還。
第五條：工期
（一）合同總工期天，自年月日至年月日，每延期一天罰款元。
�。ǘ╅_工日期：在甲方第一批材料到位后，且現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件（空調(diào)、消防等其它工種已基本完工），以雙方簽訂的開工單為準(zhǔn)。
（三）竣工日期：竣工驗(yàn)收（移交）證書明確的竣工日期為準(zhǔn)。
第六條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。
第七條：下列文件為本合同文件的組成部分，并具有合同的法律效力;
1.合同協(xié)議書（包括補(bǔ)充文件）;
2.預(yù)算書及說(shuō)明;
3.澄清函以及答復(fù)、補(bǔ)遺;
4.合同條款;
5.技術(shù)條款;
6.經(jīng)雙方確認(rèn)進(jìn)入合同的其他文件;
7.甲方（或乙方）提供的施工圖及說(shuō)明書等;
8.在合同履行過(guò)程中，雙方簽定的變更文件等。上述文件有矛盾時(shí)，以簽字時(shí)間后者為準(zhǔn)，同時(shí)簽字的以排前者為準(zhǔn)。
第八條：本合同中的有關(guān)詞語(yǔ)含義與第二部分“專用條款”中分別賦予它們的定義相同;
第九條：甲方保證按合同文件規(guī)定向乙方付款，并承擔(dān)合同文件規(guī)定的甲方的全部責(zé)任和義務(wù)。
第十條：乙方保證按合同文件的規(guī)定，承擔(dān)合同文件規(guī)定的乙方全部責(zé)任和義務(wù)，并負(fù)責(zé)按照合同文件規(guī)定遞交檢查驗(yàn)收等相關(guān)資料，并積極配合設(shè)計(jì)方竣工圖的匯制工作。
第十一條：合同執(zhí)行過(guò)程中因設(shè)計(jì)缺陷及第三方原因引發(fā)的損失應(yīng)由相關(guān)責(zé)任方承擔(dān)，與乙方無(wú)關(guān)。
第十二條：本合同書經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
第十三條：乙方在收到該工程預(yù)付款后，組織相關(guān)人員進(jìn)場(chǎng)作開工準(zhǔn)備工作。
第十四條：本合同書一式二份，甲、乙雙方各持一份。
第十五條：本合同書在全部合同項(xiàng)目質(zhì)量保證期滿，甲方全部返還乙方的合同質(zhì)量保證金后自然失效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
【裝飾合同模板集合九篇】相關(guān)文章：
裝飾合同模板集錦八篇02-23
裝飾公司聘用合同-聘用合同02-10
裝飾石材購(gòu)銷合同范本02-15
建筑裝飾工程施工合同12-03
建筑裝飾裝修合同范本11-27
實(shí)用的裝飾公司聘用合同01-19
裝飾公司勞動(dòng)合同范本02-15
裝飾裝修工程施工合同范本02-22
建筑裝飾層施工合同范本-承包合同02-18
裝飾瓶說(shuō)課稿12-17