設(shè)備租賃合同(模板)
隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編精心整理的設(shè)備租賃合同(模板)，僅供參考，大家一起來看看吧。
設(shè)備租賃合同(模板)1
出租方：_______(以下簡稱甲方)
承租方：__________(以下簡稱乙方)
依據(jù)《合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，為明確出租方與承租方的權(quán)利和義務(wù)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就機械租賃事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條設(shè)備名稱、型號、規(guī)格
第二條租賃期限
設(shè)備租賃期限為即自20_年___月___日至20___年___月___日。
第三條租金及進出場費
設(shè)備租賃價格：___；進出場費___元，由承租方支付，租期超出3個月，承租方與出租方各承擔一半。
第四條工程項目、工作內(nèi)容和施工地點
1.工程項目：_______________。
2.工作內(nèi)容：_______________。
3.施工地點：_______________。
第五條租賃方式及所有權(quán)
1.租賃方式：本設(shè)備的租賃由甲方配備操作人員，人員工資包含在租金內(nèi)。操作人員負責設(shè)備的操作和維護保養(yǎng)工作。
2.租賃設(shè)備的所有權(quán)：合同附件所列租賃設(shè)備的所有權(quán)屬于甲方，乙方對租賃機械只享有租賃期間的使用權(quán)，沒有設(shè)備的所有權(quán)。
3.未經(jīng)甲方同意，乙方不得在設(shè)備上隨意增加或減少部件，也不得以任何理由對設(shè)備進行抵押，否則由此造成的全部后果由乙方承擔。
第六條技術(shù)安全要求：甲方要配備具有真實有效操作證的人員進行設(shè)備操作，到場的設(shè)備必須保證有檢驗合格證并真實有效，保證設(shè)備的安全。
第七條雙方義務(wù)和責任
1.甲方的'義務(wù)和責任：密切配合乙方的施工生產(chǎn)，滿足乙方施工要求。服從乙方施工人員的施工安排，但有權(quán)拒絕乙方的違章指揮。保證所出租的設(shè)備能夠滿足使用要求，如因設(shè)備自身故障或能力以及操作人員錯誤操作所造成的一切損失由甲方承擔。
2.乙方的義務(wù)和責任：嚴禁違章指揮，如違章指揮造成機械化和人員的損傷，承租方承擔一切責任損失。
3.如遇不可抗力因素造成的損失由雙方協(xié)商解決。
第八條爭議的處理：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的依法向當?shù)胤ㄔ浩鹪V。
第九條其他約定事項：本合同未涉及的條款，雙方可簽定補充協(xié)議。
第十條合同效力：本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字或加蓋公章之日起生效。有效期至設(shè)備使用結(jié)束出場后。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
出租方(蓋單位章)：_______________
承租方(蓋單位章)：_______________
法定代表人或其授權(quán)代表人(簽字)：________
法定代表人或其授權(quán)代表人(簽字)：________
簽訂日期：______________
簽訂日期：_______________
設(shè)備租賃合同(模板)2
甲方： 簽訂地點：
乙方： 合同編號：( )吊字 號
甲方因工程需要租用乙方的起重設(shè)備，為明確雙方責任和義務(wù)，特簽訂本合同供雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工作地點：
二、工程概況：
三、進出場往返里程： 公里
注：以上費用經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商確定。
五、租賃時間：自 年 月 日吊車進場，租用 天。具體時間以甲 方通知為準。合同期滿，若甲方需繼續(xù)租用且雙方均無異議，此合同自動延續(xù);
六、超額加班費計算：
吊車工作加班計算。臺班工作小時按 小時計，加班小時累計按臺班計價。加 班小時以甲方的簽證單為準。
七、合同總價：(大寫) 元，￥： 元
八、付款方式：
(1)合同經(jīng)雙方簽字蓋章吊車進場作業(yè)前，甲方預(yù)付合同定金 元
(2)吊裝完工后，在乙方離場前，甲方即向乙方付清所有吊裝費用;
(3)其它雙方約定的方式：
九、雙方責任和權(quán)力：
(一)甲方的責任和權(quán)力：
1、負責吊裝作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，負責向乙方提供經(jīng)批準的施工作業(yè)方案，嚴禁指令乙 方干超出作業(yè)方案以外的'工程。吊裝作業(yè)前，向乙方操作人員進行安全技術(shù)交底，并 派有施工經(jīng)驗和比較培訓合格、有起重操作證的人員擔任現(xiàn)場起重作業(yè)指揮。
2、負責向乙方準確提供所吊設(shè)備的幾何尺寸及重量等重要參數(shù)。甲方安排乙方每次作業(yè)， 必須滿足乙方吊車作業(yè)性能范圍 ，否則乙方有權(quán)拒絕作業(yè)。
3、負責吊車施工現(xiàn)場的道路清理、地下管網(wǎng)及空中排障工作，使施工場地具備吊裝施工 的條件，確保吊車作業(yè)安全。由于對施工場地地面和地下設(shè)施情況申報不清而造成的 事故，其責任和損失由甲方負責。
4、在租賃期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、變賣和抵押乙方的設(shè)備，不得擅自轉(zhuǎn)移作業(yè)地點，不得 自行操作乙方設(shè)備。如因此發(fā)生事故或造成損失，由甲方承擔全部責任。
5、負責按時支付吊車租賃費用，若逾期支付，乙方將按結(jié)算金額×0.5%/天收取滯納金， 甲方承擔違約責任。
6、負責乙方在施工現(xiàn)場吊車的安全保衛(wèi)工作，如果由于保管不嚴而造成吊車損壞或零部件丟失，損失由甲方負責。
7、負責指派專人為乙方簽證任務(wù)單，并提供乙方派駐現(xiàn)場人員食宿方便，協(xié)助乙方做好管理工作。
8、其它約定的職責：
(二)乙方的責任和權(quán)力：
1、負責按合同規(guī)定或雙方約定的時間組織吊車進場施工。
2、乙方吊車操作人員必須服從甲方領(lǐng)導的指揮和安排，并嚴格遵守相關(guān)規(guī)章制度，做到安全施工、文明施工。
3、選派服務(wù)態(tài)度好、有良好職業(yè)素養(yǎng)、嚴格遵守各項操作規(guī)程的人員隨機進場服務(wù)。
4、如果甲方未按時支付租賃費用，乙方有權(quán)隨時終止吊車出租。
5、負責對派出人員的思想教育、安全生產(chǎn)教育。
6、其它約定的職責：
十、安全職責：
1、甲方指揮操作人員違章作業(yè)的，乙方吊車操作人員有權(quán)拒絕接受指揮。在吊裝過程中，甲、乙雙方對所吊物件發(fā)生爭議時，甲方若堅持自己意見，應(yīng)向乙方吊車操作人員出具書面通知，由此造成的吊車和其它損失，均由甲方承擔。
2、如果因甲方謊報、瞞報所吊設(shè)備的幾何尺寸及重量等重要參數(shù)而造成的一切損失，均由甲方負全部責任，并賠償由此造成的乙方名譽上的損失。
3、甲方必須確保所吊設(shè)備(構(gòu)件)的質(zhì)量，因設(shè)備(構(gòu)件)本身質(zhì)量問題而造成的損失，均由甲方承擔。
4、施工中若發(fā)生安全事故時，責任劃分原則為;吊鉤以上屬吊車機械方面的原因，由乙方負責。
十一、其它：
1、在出租期間，乙方吊車原則上不報停。
2、未盡事宜及遇人力不可抗拒因素造成本合同有關(guān)條款不能正常執(zhí)行時，雙方可協(xié)商解決或向工程所在地人民法院起訴。
十二、本合同壹式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。經(jīng)雙方簽字或蓋章后生 效。如一方違約。必須支付對方伍萬元作為違約賠償金。本合同一旦工作完畢，結(jié)清 價款后自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備租賃合同(模板)3
出租方：______(以下簡稱甲方)
承租方：______(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，甲乙雙方本著平等、互利、共同發(fā)展的原則，就乙方租用甲方設(shè)備事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、設(shè)備配置
甲方將 ______ 挖掘機設(shè)備，數(shù)量一臺，操作工人一名，租賃給乙方 ______ 項目部使用。
二、租賃期限
租賃時間自______年______月______日至______年______月______日，共計______個月，如超出個月則按實際天數(shù)乘以每天______元計收租金。若因乙方原因，租用時間不足一個月，甲方將按一個月收取租金，并且設(shè)備進退場所有費用均由乙方全部負責。
三、保證金
乙方在設(shè)備到達工地當日，必須向甲方支付保證金______萬元整。保證金不抵扣租金，合同期滿后，雙方進行合同結(jié)算，甲方扣除乙方應(yīng)付款項后，多退少補，互不拖欠。
四、租金計算及付款方式
此設(shè)備按月計算租金，每月租金為____________元整。
從設(shè)備到達乙方工地當日起(即______年______月______日)計收租賃租金，至次月當日為上月租金結(jié)算日(以后類推)，到乙方電話通知設(shè)備退場并全額付清租金及相關(guān)費用之當日為合同租金結(jié)算截止日。
租金每月結(jié)算一次，乙方必須在每月結(jié)算日后三日之內(nèi)支付當月全額租金，不得拖欠。如乙方逾期未付清全額租金，甲方每天將按所欠租金總額的3%收取滯納金。并有權(quán)停止設(shè)備的使用，設(shè)備停止期間乙方照付租金，直至乙方付清全額租金后方能使用該設(shè)備。
乙方每月以 現(xiàn)金方式付款給甲方，甲方不負責提供發(fā)票。
五、甲方職責和權(quán)利
挖掘機配備壹名操作工人為乙方服務(wù)至合同期滿。
負責設(shè)備的維修、保養(yǎng)、輔油及其相應(yīng)費用。
甲方操作人員必須服從乙方工程合理的調(diào)度，隨叫隨到，與乙方搞好團結(jié)，認真完成合同所約定的任務(wù)。若無故不服從乙方調(diào)度，乙方則有權(quán)要求更換該操作人員。
甲方操作人員有權(quán)拒絕不符合挖掘技術(shù)要求的挖掘操作。
租賃期間，甲方的服務(wù)僅限于租賃設(shè)備的操作，對乙方的'工程質(zhì)量，工程進度，工程材料不承擔任何連帶責任。
租賃期間，乙方無論因任何原因造成工期停頓，無論時間長短，甲方仍將按時向乙方計收租金。
六、乙方職責和權(quán)利
負責甲方設(shè)備的簽收與保管，遺失，損壞照價賠付。
保障設(shè)備及操作人員的安全，負責安排操作人員的食宿并承擔其費用。
乙方每月必須給甲方設(shè)備三天時間作為設(shè)備的維修保養(yǎng)工時，若因甲方設(shè)備自身原因，超出三天保養(yǎng)時間。乙方有權(quán)扣除超出時間的相應(yīng)租金。
七、其他約定
設(shè)備的進退場費用由乙方全部承擔(總計____________元整)，進場時由乙方支付______元現(xiàn)金給拖車，退場時由乙方再現(xiàn)金支付______元給甲方，由甲方自行負責找拖車運輸。
未經(jīng)甲方同意，乙方不得以任何方式將甲方設(shè)備作為抵押轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)運其他工地使用，由此造成的損失由乙方全部承擔。
若因乙方所提供的安全設(shè)施及防護力不強，或違章指揮造成的設(shè)備及操作人員的安全事故，則由乙方付全責。若因甲方操作人員自身違章作業(yè)造成設(shè)備及人員的安全事故，則由甲方操作人員自行負責。
在合同終止前，乙方必須提前5天電話告知甲方，以便雙方作好設(shè)備退場和租金結(jié)算工作，若因為乙方原因使甲方設(shè)備在合同終止當日未能及時退場，則視為乙方續(xù)租，甲方將計收租金直至設(shè)備離場之日為止。
挖掘機每月工作時間約定在260小時以內(nèi)，如果超出約定時間，甲方則按超出時間每小時 元向乙方加收此租金。
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，并附協(xié)議。如有糾紛或協(xié)商未果，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟。
本合同一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。每份均具同等法律效力，雙方簽字蓋章之日生效。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
地址： 地址;
電話 ： 電話：
簽定時間及地點：
設(shè)備租賃合同(模板)4
甲方(承租方)：
乙方(作業(yè)方)：
為了確保挖機在租賃過程中正常運行，經(jīng)甲乙雙方就挖機租賃有關(guān)事宜進行協(xié)商，特簽訂本合同。
一、甲方的權(quán)力和義務(wù)
l、甲方承擔挖機的柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿，以及設(shè)備的保管。
2、甲方提供作業(yè)任務(wù)，對于巖石部分應(yīng)作出相應(yīng)的爆破，嚴禁硬性作業(yè)。
3、甲方負責挖機作業(yè)全面管理，合理制定施工計劃。
二、乙方的權(quán)力和義務(wù)
l、提供挖機一臺，工作人員壹名，確保車況正常，如因機械故障，月度內(nèi)維修保養(yǎng)時間不得超除三天，若有超出甲方可按租金比例系數(shù)扣減乙方的實際誤工租金(月度工時達到時免扣)。
2、乙方自理挖機的維修配件和付油開支，以及業(yè)務(wù)往返的差旅費用。
3、乙方應(yīng)服從甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工過程中自身人為造成的'安全責任。
三、租賃期限及租賃期間作業(yè)時間規(guī)定：
租賃期限為2年。月度租賃作業(yè)工時為210小時，如因甲方原因或者是無作業(yè)任務(wù)等，乙方作業(yè)工時不足210小時，乙方的租賃費不變：如作業(yè)工時超出210小時以上的部分，甲方按每小時350元的標準再支付乙方的超時作業(yè)款。計時方式為挖機電腦計時，月度到期之日開具完工單。
四、進退場費用規(guī)定
甲方租賃乙方挖掘機期限不足2個月的，進場費用由甲方承付，達到2個月的進出場費由甲乙雙方各付50%。
五、租金標準
按月度租賃計取費用，即每月(三十天)挖機的基本租賃使用費為40000元整，超出小時，以外的超時款另外計算(乙方不提供稅票)。
六、租賃費用的支付
挖機自進場之日起每月租賃時間達到25天后一次性付清當月租金。
七、安全責任及設(shè)備保管
1、甲方必須提供安全的施工環(huán)境，正確指揮施工，如乙方覺得施工環(huán)境太差，工作難度太大，作業(yè)很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工，造成設(shè)備及人員傷亡，甲方全部承擔賠償。
2、如出現(xiàn)甲乙雙方事先沒有預(yù)測的事故發(fā)生，造成設(shè)備損壞和人員傷亡，甲方承擔責任。
3、屬乙方挖機手責任，造成設(shè)備損失和人員傷亡由乙方承擔責任。
4、乙方責任人員必須聽從安排，積極、主動配合甲方責任人員的指揮，優(yōu)質(zhì)高效完成每天的工作，并遵守甲方的作業(yè)時間和規(guī)章制度。
5、挖機在租賃中如出現(xiàn)被盜或人為破壞甲方負責賠償。
八、綜上所述，甲、乙雙方互相遵守，確保施工正常進行。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
設(shè)備租賃合同(模板)5
甲方：
乙方：
根據(jù)《經(jīng)濟合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂合同如下：
一、租賃房屋、設(shè)備的基本情況
1、乙方租賃甲方的工作場地平方米，作為機械加工用，對外合法營業(yè)，自負盈虧。
2、租賃期間，乙方租賃甲方的設(shè)備（見設(shè)備清單）由乙方負責維護維修。
3、租賃期間，乙方要安全合理使用設(shè)備，因乙方使用設(shè)備導致的一切后果由乙方負責。合同終止后，乙方要保證將所租設(shè)備齊全完好的交給甲方，否則應(yīng)賠償甲方損失。
二、租賃期限及租賃費的交納方式
1、租賃期限：自_______日至_______年_______月
2、租賃費每年開始日及六個月末交納。
四、房屋、設(shè)備的維護與維修
1、乙方對所租賃的設(shè)備、房屋只有使用權(quán)，未經(jīng)甲方同意不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓或抵押；若進行房屋改造，必須經(jīng)甲方同意，改造費用由乙方承擔，合同到期后歸甲方所有，乙方不得隨意拆除。
2、乙方所使用的設(shè)備，缺少配件由乙方自行承擔，合同到期后歸甲方所有。
五、甲、乙雙方的責任
1、乙方在租賃設(shè)備期間，要注意愛護設(shè)施設(shè)備，如有損壞，應(yīng)賠償經(jīng)濟損失。
2、甲方提供水電，乙方按月向甲方交納水電費。
3、租賃期間，甲方不承擔乙方的任何債權(quán)債務(wù)。
4、乙方應(yīng)按時交納房租，并遵守相關(guān)的計劃生育政策規(guī)定，否則，甲方有權(quán)解除合同。
六、違約責任
甲乙雙方如有不履行上述協(xié)議的.，任何一方有權(quán)追究，但遇到不可抗力或者遇到因國家的法律、法令致使合同無法履行時，甲方必須在15天通知乙方，乙方應(yīng)無條件的終止合同。
七、其他
1、凡因本合同發(fā)生的一切爭議，雙方協(xié)商解決，如協(xié)議不成，可訴諸法律解決。
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。
甲方：乙方：
代表人：
年月日
設(shè)備租賃合同(模板)6
承租文(簡稱甲方)：_________
出租方(簡稱乙方)：_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，按照平等互利誠實信用的原則，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)就甲方向乙方租賃設(shè)備事宜達成協(xié)議，特簽訂本租賃合同。
第一條：設(shè)備名稱：數(shù)量、規(guī)格、型號、租用地點、進場時間。
1、設(shè)備名稱：規(guī)格、型號、數(shù)量，750攪拌機一臺、1200配料機一臺，6米螺旋輸送機2根，60型混凝土輸送泵一臺及相應(yīng)管道500米配置，30型宜工裝載機一輛。
2、人員配置：機械操作人員、拆接管工作人員(最低六名，人員配置量要及時跟上工作進度)。
3、工程名稱及地點：
第二條：租賃設(shè)備，配備人員費用的結(jié)算保底方量及付款方式。
1、設(shè)備租賃及拆接管工人勞務(wù)費按元每立方給乙方結(jié)算(不含稅率及水電費)。
2、從1500立方的'工程款90%支付。保底方量為每月1500立方。到工程總決算，如總方量超出平均每月1500方，則按實際工程量結(jié)算，該工程主體完工后1個月內(nèi)甲方給乙方?jīng)Q算，并一次性付清工程款。
第三條：設(shè)備的進場運輸費由甲方承擔。
1、乙方設(shè)備的進場運輸費由甲方承擔。
2、乙方設(shè)備的退場運輸費和吊機費由乙方自行承擔。
第四條：甲方責任
1、負責提供能滿足整套設(shè)備運行的電源，固定配電箱(160千瓦)，接入攪拌臺邊，水管接入儲水池旁邊，提供工具間，設(shè)備搭圍護棚。
2、混凝土原材料一切符合攪拌及泵輸送標準。
3、提供混凝土溜槽，泵機安排人員扒料，后臺安排人員加外加劑。
4、提供隨機人員食、宿場所。
5、甲方工作人員不得擅自使用操作機械設(shè)備。
6、提供砼標號配合比的數(shù)據(jù)報告。
7、甲方指定負責人與乙方現(xiàn)場負責人安排工作。
第五條：乙方責任
1、隨機人員指定負責人，一切聽從甲方技術(shù)人員的指揮，按甲方進度要求準時開機，滿足24小時運輸。
2、做好停班保養(yǎng)機械，在施工過程中出現(xiàn)機械故障應(yīng)及時搶修，若重大故障不能修好的情況下在48小時內(nèi)更換設(shè)備進場。
3、嚴格按甲方提供的配合比，服從甲方監(jiān)理的督促。
4、每次開拌必須有負責人在場與甲方取得聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。
5、在輸送砼過程中若發(fā)生堵管，乙方應(yīng)及時清通管道。
6、負責砼管的安裝，清洗，搬運，等工作。
7、以上條件乙方必須無條件承擔，如因乙方責任而影響了工程進度，一切損失由乙方自行承擔。
第六條：技術(shù)與質(zhì)量保證
1、試塊檢測由甲方負責。
2、乙方必須嚴格按照甲方提供的配合比進行作業(yè)，不得自行更改配合比，否則一切損失由乙方承擔。乙方泵輸送水平距離最遠不能低于250米，垂直高度不能低于60米。
3、乙方砼泵送至每個工程的各個施工面產(chǎn)量日臺班八小時不能低于200立方，日二十四小時不能低于500立方。
第七條：安全事項
乙方人員按甲方現(xiàn)場施工要求，遵守操作規(guī)范，進行文明施工，安全生產(chǎn)，遵守甲方指定的規(guī)章制度若因操作造成的一切安全事故，甲方概不負責。
第八條：違約事宜
甲方無故撤離乙方設(shè)備，甲方無條件補償六萬元給乙方。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自撤離人員和設(shè)備，乙方無條件襝六萬元給甲方。
第九條：本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，作另外補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十條：本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字后生效，結(jié)算付清全部工程款后此合同自行終止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
設(shè)備租賃合同(模板)7
承租方（以下簡稱甲方） ：______________
出租方（以下簡稱乙方） ：______________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，現(xiàn)簽定本合同，合同內(nèi)容如下：
一、 乙方服務(wù)內(nèi)容和甲方服務(wù)要求：
a）乙方負責向甲方租賃以下設(shè)備：
品名
數(shù)量
租金
使用時間
三洋XU38
壹臺
500元/天
叁天
附件：信號線一根、100寸支架幕壹根。
合計金額：壹仟伍佰元整
b）甲方于20xx 年07月24日 15：00點到乙方指定的地點取上述設(shè)備，乙方在調(diào)試完畢后，經(jīng)甲方檢查無誤，移交甲方投入使用。
c）設(shè)備的起租時間為一天。隔夜按兩天計算，不足一天的按一天計算。
d）設(shè)備租賃服務(wù)費由設(shè)備租賃單獨組成，不包括其他服務(wù)。
e）甲方租用設(shè)備時間為20xx年07月24日15：00點至20xx年07月27日17：30點整。
f）在甲方使用設(shè)備的.過程中，由于甲方保護設(shè)備不當造成劃傷，損壞應(yīng)由甲方負責賠償，具體的賠償金額由產(chǎn)品廠家修復(fù)金額為主。
g） 甲方應(yīng)以機器的市值向乙方交付押金（無）
二、 本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
三、 本合同一式兩份，甲乙雙方簽字后各自保存一份。
四、 本合同自甲乙雙方簽字之日起生效且復(fù)印有效。
承租方：__________ 出租方：__________
聯(lián)系人：__________ 聯(lián)系人：__________
聯(lián)系電話：________ 聯(lián)系電話：________
簽字日期：________ 簽字日期：________
設(shè)備租賃合同(模板)8
訂立合同雙方：曹金風（以下簡稱甲方）
�。ㄒ韵潞喎Q乙方）
乙方租賃甲方房屋及相關(guān)附屬設(shè)施設(shè)備，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條 房屋位置：坐落于肅州區(qū)肅園街23號。
第二條 房屋租賃范圍：
�。�1）前樓；
�。�2）后樓除壹間外其余由乙方承租；
�。�3）前院、后院；
（4）門房。
第三條 附屬設(shè)施設(shè)備：以甲乙雙方簽字認可的清單為準。
第四條 租賃期限：拾年，從20xx年11月15日至20xx年11月14日止。
第五條 租金總額：貳佰捌拾萬元整，即壹年租金為貳拾捌萬元整。
第六條 合同履行順序：乙方先予履行。
第七條 租金交納時間，合同雙方簽字后，乙方在三日內(nèi)一次性向甲方付清兩年租金，即伍拾陸萬元整，從第三年，每年8月15日前一次性付清當年租金。
第八條 租賃物交付時間：20xx年8月15日至20xx年11月15日為租賃物交付期間。
第九條 租賃房屋用途：乙方可用于合法經(jīng)營。
第十條 房產(chǎn)稅：在租賃期間，房產(chǎn)稅乙方每年承擔貳仟元整。
第十一條 租賃物轉(zhuǎn)租：乙方經(jīng)甲方書面同意可以對租賃物轉(zhuǎn)租。
第十二條 房屋裝修及費用：甲方同意乙方對房屋進行裝修，但不得改變房屋主體結(jié)構(gòu)，其裝修費用由乙方承擔。
第十三條 租賃物的保護：乙方有義務(wù)保護租賃物的完整性、整體性、功能性，不得損毀，否則承擔賠償責任。
第十四條 租賃物的安全：乙方要特別注意防火，杜絕事故發(fā)生，甲方有權(quán)對安全進行檢查、監(jiān)督。
第十五條 水、電、暖、稅等費用的承擔：乙方承擔水、電、暖、稅等費用。
第十六條 設(shè)施設(shè)備的購置：在租賃期間乙方可購置新設(shè)施設(shè)備，其費用由乙方承擔。
第十七條 裝修費及新購置的設(shè)施設(shè)備費用補償問題：租賃期屆滿后，甲方對乙方的.裝修費及新購置的設(shè)施設(shè)備費不予補償。乙方購置的新設(shè)施設(shè)備在租賃期屆滿后，可移動的乙方帶走，但不得影響原來的整體性、完整性、功能性，不可移動的，影響原來的完整性、整體性、功能性的設(shè)施設(shè)備不得拆除。
第十八條 特別約定：租賃期屆滿后，在同等條件下，乙方可優(yōu)先承租。
第十九條 違約責任：甲方違約，承擔叁拾萬元違約金并賠償由此造成的損失，乙方可解除合同；乙方違約，承擔叁拾萬元的違約金，并賠償由此造成的損失，甲方可解除合同。解除合同后，甲方對乙方的裝修費及新購置的設(shè)施設(shè)備費用不予補償。
第二十條 約定管轄：若進行訴訟，酒泉市肅州區(qū)人民法院為管轄法院。
第二十一條 本合同雙方簽字生效。
第二十二條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
20xx年 月 日
20xx年 月 日
設(shè)備租賃合同(模板)9
甲方(出租單位)：
乙方(承租單位)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，為明確甲，乙雙方的權(quán)利，義務(wù)關(guān)系，本著互利互惠，共同發(fā)展的宗旨，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一. 租賃設(shè)備名稱,型號規(guī)格,參數(shù),數(shù)量:
設(shè)備名稱:塔式起重機
規(guī)格型號:QTZ40(4509),QTZ63(5103)
產(chǎn)品參數(shù)：設(shè)備按甲方提收購租賃產(chǎn)品生產(chǎn)廠家說明書上標準配置，塔式起重機地面以上高度為50米，甲方提供的設(shè)備必須是20xx年以后出廠。
數(shù)量：甲方向乙方提供型號為QTZ40塔式起重機壹臺，型號為QTZ63塔式起重機貳臺，包括附墻，升節(jié)，并提供設(shè)備配件。
二.地點： 乙方承建項目“現(xiàn)代森林小鎮(zhèn)”施工現(xiàn)場(以乙方負責人郭祥林，王軍道指定地點為準)。
三.租賃時間：
以實際租賃時間為準(每臺塔機租賃時間按實際分別記取)，租賃期不足5個月按5個月記取;時間記取從甲方安裝調(diào)試完，經(jīng)乙方驗收合格，交付乙方正常使用之日起至接到乙方通知拆除之日止。春節(jié)期間停工按15日計算，不計租賃費。如因乙方原因(包括：1.腳手架等物件阻礙塔吊降節(jié)。2.場地道路使甲方車輛不能進出正常運輸。3.按合同未付清租賃費又不能達成新協(xié)議。)使設(shè)備無法出場，則視為乙方按合同繼續(xù)使用甲方設(shè)備，租金連續(xù)計算至甲方設(shè)備滿足出場條件之日止。
四.租賃價格及付款方式：
1.進出場費：QTZ40型為人民幣壹萬玖仟元整(￥19000元/臺);QTZ63型為人民幣貳萬貳仟元整(￥220xx元/臺);以上價格含運輸費，裝卸費，安裝拆除費，附墻費，增高費及檢測費和其他塔吊相關(guān)費用。塔吊安裝完畢后，由甲方負責報檢合格并領(lǐng)取準用證后三天內(nèi)支付(單臺塔吊準用證領(lǐng)取后支付單臺進出場費);
2.設(shè)備租賃費：QTZ40型每臺每月人民幣壹萬零伍佰元整(￥10500元/臺);QTZ63型每臺每月人民幣壹萬伍仟元整(￥15000元/臺);租賃期間租金按月結(jié)算，不足月按天計算，乙方負責在下個月30日前支付當月塔吊租金(以單臺塔吊為單位分別記取租賃費)。
3.甲方暫按每臺塔吊設(shè)備配備兩名持證上崗人員，工資按20xx/人(含伙食費)。乙方根據(jù)實際到場人員數(shù)(2人以下)在下月20日支付上月工資(不足一月的，按天計算)。
4.設(shè)備進出場、安裝、檢測和拆除均由甲方負責。
五.甲方責任：
1.設(shè)備租賃期間的所有權(quán)屬甲方，未經(jīng)甲方同意，乙方不得在租賃設(shè)備上增加或拆除任何零件。
2.負責設(shè)備的維護、保養(yǎng);當設(shè)備出現(xiàn)故障時4小時內(nèi)派人修理完畢，一般故障當天內(nèi)解決，排故時間超過24小時則按實際天數(shù)扣數(shù)，不足一天的按一天扣除;嚴重故障不超過3天，否則按實際耽誤時間扣除租賃天數(shù)并賠償乙方施工人員的停工損失。主體施工期間，大修只允許一次。
3.他塔吊租賃期間，甲方應(yīng)派專人組織協(xié)調(diào)塔吊起重工作和維修工作，以便塔機正常運行，并根據(jù)工程進度情況及時安排升節(jié)和附墻，以此來保證乙方24小時正常使用(每星期進行24小時不間斷施工不能超過2次)，隨機司機必須持證上崗，及加蓋甲方公章的上崗證
4.根據(jù)乙方的'電話通知，負責安排進場計劃。在乙方通知安裝塔吊72小時內(nèi)安裝完畢(除雨、雪、大風天氣外)，并調(diào)試合格。
5.確保塔吊使用期間的安全，承擔因設(shè)備本身質(zhì)量問題和塔吊安裝及操作不當造成的事故和損失。
6.甲方每臺塔吊提供一個砼料斗、地腳螺栓、附墻佳預(yù)埋件等配件。
7.塔吊鋼筋混凝土基礎(chǔ)由乙方負責，甲方負責提供設(shè)備基礎(chǔ)施工圖紙、施工方案及相關(guān)資料，參與設(shè)備基礎(chǔ)定位、機腳預(yù)埋以及基礎(chǔ)完成之后的驗收工作，平衡塊費用由甲方承擔。甲方在進場前應(yīng)該提供設(shè)備各種技術(shù)資料參數(shù)、出場合格證、安拆資質(zhì)證書、公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)。
8.塔吊安裝完畢后，在15天內(nèi)需向乙方提供自檢報告、主管機關(guān)檢測報告并向當?shù)夭块T辦理驗收合格準用證，費用由甲方自理。
9.塔吊進場前，保證整機的外觀及施工現(xiàn)場的文明施工，若整機外觀達不到現(xiàn)場文明施工要求，甲方應(yīng)在塔吊安裝完畢后5天內(nèi)完成，否則乙方不予以驗收，同時要滿足現(xiàn)場施工要求，否則按每延誤一天處罰1000元，從甲方的進出場費中直接扣除。
六.乙方責任：
1. 租賃期間，享有設(shè)備的使用權(quán)，甲方操作人員不聽指揮，違反操作規(guī)則，有權(quán)要求換人。
2.負責租賃設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施(甲方提供圖紙)，必須按圖施工，做好隱蔽記錄，配合甲方做好安裝及檢測所需材料，保證基礎(chǔ)滿足施工要求。
3.有權(quán)要求甲方根據(jù)工程進度及時做好升節(jié)，附墻服務(wù)，滿足工程進度要求，附墻，升節(jié)提前三天通知甲方;如需附墻，負責預(yù)埋件的埋設(shè)和附墻安全走臺的搭建與拆除。
4. 維護施工現(xiàn)場正常秩序，維護甲方設(shè)備不受外來侵害，未經(jīng)甲方許可，不能以任何理由轉(zhuǎn)移使用地點或轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借給第三者，更不能作自有財產(chǎn)轉(zhuǎn)賣或進行抵押。
5.遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，不強令司機違章作業(yè)，否則甲方有權(quán)拒絕作業(yè)。允許司機每天抽少量時間對設(shè)備進行檢查保養(yǎng)(甲方保證不影響乙方項目正常施工)。
6.負責甲方派出的隨機人員的住宿。
7.設(shè)備安裝、拆除時指派一名現(xiàn)場施工人員協(xié)調(diào)有關(guān)事項，提前5天通知甲方退場時間。
8.將設(shè)備所需電源(380V±5V)送至設(shè)備底部，配置單獨的標準配電箱。
七.違約責任：
(一)、甲方的違約責任：
1.未按時按質(zhì)按量提供租賃設(shè)備，每延誤一天處罰1000元。
2.未按時完成報裝、報檢，應(yīng)承擔因此產(chǎn)生的一切損失，同時處以1000元/天的罰款。
(二)、乙方的違約責任：
1.如不能按時交納租金，需及時與甲方協(xié)商;如協(xié)商無效，則按照合同約定按時支付租金。
2.有意拖欠支付租金，甲方有權(quán)停止設(shè)備運行直至拆回租賃設(shè)備。
3.如有轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或租賃設(shè)備變賣、抵押等行為，除甲方有權(quán)解除合同，限期如數(shù)收回租賃設(shè)備外，乙方還應(yīng)向甲方償付違約期租金5%的違約金。
八.其他約定事項：
1.甲方向乙方辦理租金和進出場費結(jié)款手續(xù)時提供甲方公司正規(guī)稅控發(fā)票，塔吊司機工資由甲方提供加蓋甲方公章的人員工資表;
2.設(shè)備租賃期間，乙方如遇特殊情況而需停工超過一個月，書面通知甲方，停工期間，甲方按租賃單價的50%收取租金;如報停超過三個月以上，甲方有權(quán)書面通知乙方后，拆除設(shè)備出場。
九、爭議的解決：
本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方應(yīng)及時友好協(xié)商解決，如協(xié)商解決不了時，雙方同意向武漢仲裁委員會申請仲裁。
十.甲方向乙方提供營業(yè)執(zhí)照或稅務(wù)登記證以及法人、委托代理人身份證復(fù)印件。
本合同未盡事宜，一律按《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定和本合同具有同等效力。
本合同用中文書寫，一式叁份，甲方執(zhí)壹份、乙方執(zhí)貳份。雙方代表簽字后生效，有效期自簽訂之日至價款結(jié)清為止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備租賃合同(模板)10
甲方：___________租賃有限公司
乙方：__________________銀行
丙方：___________證券有限公司
甲乙丙三方經(jīng)友好協(xié)商，就____________租第______號租賃合同(以下簡稱租賃合同)達成以下協(xié)議條款，以資共同遵守：
一、乙方同意依本行信貸政策向甲方提供貸款支付租賃合同本金。貸款期限及貸款本息歸還由三方另行協(xié)商確定。
二、乙方同意在租賃合同及其附件備齊生效后____________個工作日內(nèi)將貸款全額劃至甲方在乙方開立的專戶，憑丙方的劃款指令由甲方在接到丙方劃款指令后____________個工作日內(nèi)以投放租賃本金的方式劃至丙方帳戶，若無丙方指令甲方無權(quán)動用該筆資金。
三、丙方為甲方向乙方所貸的該筆貸款款項提供連帶責任擔保，期限為貸款合同履行期屆滿后______年。
四、丙方同意按租金償還計劃表(租賃合同附表三)按時向甲方支付租金。
五、甲方在乙方開立專戶，凡丙方向甲方支付的.租金均進入該專戶，并直接歸還該項目貸款本息；乙方同意在每筆租金到帳次日即以該金額充抵甲方此項目貸款本息。若延期充抵的，利息由乙方承擔。
六、協(xié)議各方若無法按協(xié)議要求及時支付，需向受付方支付每日萬分二點一的罰息。
七、本協(xié)議所涉之貸款本金及利息及延期罰息全部清償完畢后，本協(xié)議終止。
八、為便于項目的開展及后續(xù)操作，三方同意各選派______-______人組成項目組負責本協(xié)議的具體實施，該項目組將在該租賃項目完全結(jié)束后解散。
九、本協(xié)議的一切爭議，三方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提請甲方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份。
十一、本協(xié)議經(jīng)三方代表簽字并蓋章后生效。
甲方法定代表人：____________
(或其授權(quán)代理人)
乙方法定代表人：____________
(或其授權(quán)代理人)
丙方法定代表人：____________
(或其授權(quán)代理人)
__________年______月______日
設(shè)備租賃合同(模板)11
出租方：(以下簡稱甲方)
承租方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等互利的原則，以嚴守合同、信譽至上為準則，經(jīng)充分協(xié)商簽訂以下合同。
第一條 甲方同意將下列表中應(yīng)由乙方支付給甲方費用的租賃物資租賃給乙方使用，其租賃數(shù)量以甲方收、發(fā)貨明細表實數(shù)為準，租金計算以收、發(fā)貨明細表或出庫單、花碼單簽收時間為起止時間。
1、所租物資須按每米鋼管配一套扣件進行配套。
2、賠償費如不執(zhí)行上表單價，結(jié)算時鋼管可按重慶新生機電有限公司(即二監(jiān)獄)銷售價賠償，損壞扣件按市場價賠償，運費、下車費則按實際結(jié)算。
第二條 乙方所租上表物資，須向甲方提供蓋有鮮章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人委托書(或擔保書)、受托人(或經(jīng)辦人)身份證復(fù)印件，并按租賃物數(shù)量的多少向甲方繳納押金 元(大寫： )。押金不得中途抵扣租金，不計利息，辦理結(jié)算時在完清各項手續(xù)后方能退還。
第三條 租賃期限不得少于一個月，但最長不得超過乙方當時單個工程結(jié)束時間。租賃期不足一個月的按一個月(30天)計算，一個月及其以上的按實際天數(shù)計算，法定節(jié)假日除春節(jié)三天不計租金外，其余照計。
第四條 乙方每月底必須向甲方以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式付清當月全部租金，不得拖欠，否則，甲方有權(quán)終止合同，收回租賃的各種物資，原租金、賠償費、上下車費，乙方應(yīng)按實支付。
第五條 乙方對甲方出庫的物資應(yīng)進行當場檢查驗收，凡不符質(zhì)量標準的物資應(yīng)當場拒收，否則，由此而造成的大小安全事故或其它經(jīng)濟損失與甲方無關(guān)。
第六條 違約責任
1、甲乙雙方違反本合同的.有關(guān)規(guī)定均屬違約，違約方應(yīng)按租金總額的30%支付違約金給守約方。
2、乙方應(yīng)在每月底前按時支付租金，反之則從次月起每天按應(yīng)付租金總額的3%向甲方支付違約金。
第七條 賠償約定
1、乙方不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租甲方物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，其租金按原租金五倍賠償。
2、租賃物資如有丟失或損壞(如鋼管壓扁、斷裂、孔洞、反翹變形、扣件破裂、缺損以及改變原樣物資規(guī)格、尺寸等)應(yīng)按本合同第一條表列物資約定賠償價格賠償或按歸還當時的市場價賠償。
3、租賃物資送還時，乙方必須按本合同第一條表列金額向甲方賠償一次性維修費(如除銹、清污、機油、防銹漆、人工費及原材料費等)。
4、乙方未還清所租物資前，不論使用與否，均視為在租，不能中斷租金，須續(xù)算至還清甲方物資或照價全額賠償其短少數(shù)量后為止。
第八條 乙方提貨或返還物資時，必須提前一天通知甲方，乙方在甲方指定的地點自提或交還，其上、下車搬運費按每噸鋼管 元，扣件 元，由乙方承擔。
第九條 其它：
第十條本合同一式二份，每份共2頁，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。更改之處需經(jīng)雙方簽章認可，否則無效。本合同糾紛由雙方協(xié)商解決，直至訴訟到甲方所在地人民法院。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備租賃合同(模板)12
甲方：A公司(或個人)
乙方：B公司(或個人)
經(jīng)甲乙雙方在誠實守信、互惠互利的基礎(chǔ)上共同協(xié)商，現(xiàn)就甲方向乙方出租自有場地及配套設(shè)施，用以進行 (標明用途)的事宜，簽訂如下租賃合同，以共同遵守：
一、 甲方向乙方出租的標的物坐落位置：
二、 租期、租金及結(jié)算方式：甲乙雙方議定該經(jīng)營場地的租期為 年整，自 .年 月 日起，到 年 月 日止;每年的租金為人民幣 元整(RMB￥ 元/年)，出租押金為： 元。雙方不得中途毀約; 乙方須在本合同簽訂后三日內(nèi)，向甲方交清押金及第一年度的租金; 乙方須在以后每年的 月 日前，向甲方交清下一年度的租金。
三、 經(jīng)營范圍及權(quán)限的約定：
在本合同約定的租賃期間內(nèi)，該經(jīng)營場地的用途限定為 。
四、 固定資產(chǎn)及設(shè)備的約定：
在本合同約定的租賃期間內(nèi)，乙方須抓好安全生產(chǎn)工作，防火防盜;并負責該經(jīng)營場地內(nèi)原有的建筑物、固定資產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備的維護與日常保養(yǎng)，相關(guān)費用由乙方自理;本合同后附《固定資產(chǎn)及相應(yīng)設(shè)備清單》，由甲乙雙方共同清點相應(yīng)的物品，并共同簽字確認;待租期結(jié)束前一個月，雙方依照該《固定資產(chǎn)及相應(yīng)設(shè)備清單》進行清點，對于損壞的設(shè)施設(shè)備或物品，乙方須進行修繕或更換，以確保能夠恢復(fù)原狀并正常使用;對于短少的物品，乙方須購置新品予以補齊，或者賠償相應(yīng)的新品購置費用。
五、 場地改造相關(guān)問題：乙方可以根據(jù)自身的經(jīng)營需要，對商鋪的門頭以及商鋪內(nèi)部的裝飾格局進行改造，改造方案需告知甲方;如需對墻體等建筑結(jié)構(gòu)進行改造，須經(jīng)甲方同意。以上相關(guān)改造費用由乙方自理;在租期結(jié)束時，甲方不得要求乙方將相關(guān)改造恢復(fù)原狀，乙方也不得拆除經(jīng)其改造過的設(shè)備設(shè)施(廠家授權(quán)的LOGO、字標除外)。
六、 日常費用：在本合同約定的租賃期間內(nèi)，乙方的通訊費、網(wǎng)絡(luò)使用費、電費、保安員工資、水費、污水處理費、垃圾處理費、衛(wèi)生保潔費等須自行承擔。
七、 連帶責任免除聲明：甲方有義務(wù)為乙方的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動積極協(xié)調(diào)外部關(guān)系，營造良好的外部環(huán)境。乙方應(yīng)遵守相應(yīng)的政策和法規(guī)，誠實守信，合法經(jīng)營;乙方經(jīng)營活動中若出現(xiàn)勞資糾紛、員工工傷等，或者因產(chǎn)品質(zhì)量缺陷等引起的訴訟等情形，以及由相關(guān)情形產(chǎn)生的任何形式的賠償及補償責任、費用，均由乙方自行承擔，甲方概不承擔任何連帶責任。
八、 違約責任：該租賃合同的`期限固定為 年;乙方須按約定時限足額向甲方交清相應(yīng)的年度租金。若甲方在租期內(nèi)違約，則須向乙方支付人民幣叁拾伍萬元作為違約金，或者將該經(jīng)營場地無償提供給乙方使用壹年;若乙方在租期內(nèi)違約，須向甲方支付人民幣叁拾伍萬元作為違約金。如遇到不可抗力因素(地震、強臺風等極端天氣或自然災(zāi)害等情況;政府行為;戰(zhàn)爭等社會秩序異常事件)，導致乙方生產(chǎn)經(jīng)營活動長時間中斷的，該合同可由雙方協(xié)商后延期履行，或者清算相關(guān)費用后解除合同。
九、 終止和續(xù)租：該租賃合同到期后，即自行終止;甲方向乙方退還出租物產(chǎn)的押金;合同到期前三個月內(nèi)，乙方應(yīng)告知甲方是否有意續(xù)租，以便于甲方確定該經(jīng)營場地的處置方案。若乙方有意續(xù)租，則雙方須訂立新的租賃合同，重新約定相關(guān)事項。
十、 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方的代表簽字確認并加蓋公司公章后生效。本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商后訂立相應(yīng)的補充協(xié)議。
十一、 本合同遵照《中華人民共和國合同法》制定，具有相應(yīng)的法律效力。如遇到一方違約，拒不履行或延遲履行該合同的相關(guān)約定時，須提請甲方所在地的仲裁機構(gòu)進行仲裁，或者提請甲方所在地的人民法院進行裁決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備租賃合同(模板)13
尊敬的審判長、審判員：
四川法銀律師事務(wù)所受岳陽設(shè)計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設(shè)計院及成都分院的代理人�，F(xiàn)發(fā)表如下代理意見：
一、被上訴人的請求已超過訴訟時效
1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。
2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時效中止、中斷和延長的證據(jù)。
3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關(guān)于訴訟時效延續(xù)的事實依據(jù);然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權(quán)利”作為“基礎(chǔ)事實”，認定訴訟時效連續(xù)。這里，所謂的“基礎(chǔ)事實”，完全是“憑空而來”的。
據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的請求也已經(jīng)超過訴訟時效，喪失勝訴權(quán)。
二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關(guān)系
1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設(shè)備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。
3.候聯(lián)界確系岳陽設(shè)計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應(yīng)由岳陽設(shè)計院承擔責任。只有其“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽設(shè)計院承擔責任。
4.岳陽設(shè)計院的經(jīng)營范圍是“工程設(shè)計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為。其責任不應(yīng)當由岳陽設(shè)計院承擔。
5.建設(shè)工程領(lǐng)域，普遍存在借用資質(zhì)的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設(shè)計院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設(shè)工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設(shè)計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》
1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設(shè)計院的職工”。
針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。
法官問：“候連書是不是岳陽設(shè)計院的職工?”
秦光明答：“不知道是不是岳陽設(shè)計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設(shè)計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設(shè)計院的職工呢?
然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設(shè)計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。
2.《租賃合同》第6條約定：設(shè)備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設(shè)備進出場單。
另外，與協(xié)議履行相關(guān)的證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設(shè)備維修費等諸多憑證。岳陽設(shè)計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關(guān)系。
3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的.關(guān)系。被上訴人應(yīng)當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應(yīng)當承擔不利的后果。
四、涉案設(shè)備的承租人應(yīng)當是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設(shè)計院。
3.一審法院僅僅因為被上訴人將設(shè)備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設(shè)計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設(shè)備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設(shè)計院的分支機構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。
綜上所述：
1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。
2.候連書及侯穎淵并非岳陽設(shè)計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設(shè)計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。
3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。
此致
遂寧市中級人民法院
四川法銀律師事務(wù)所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
設(shè)備租賃合同(模板)14
甲方：_______
乙方：_______
經(jīng)甲、乙雙方商定，乙方租賃甲方凈水器，雙方達成以下協(xié)議：
一、租賃產(chǎn)品（見下表）：
二、租賃時間：從20__年__月__日起，至20__年__月__日，超出租期按年計租，在20__年__月__日開始安裝。（具體按實際安裝日期計算。）
三、付款方式：首付起始租金現(xiàn)金_______元，每年在簽訂合同的用一時間收取每年的租金_______元。
四、乙方不履行上述付款方式，甲方未收到租金款，甲方有權(quán)收回租賃產(chǎn)品，并向乙方索賠租金_______%違約金，由此所造成的一切后果由乙方負責。
五、維護維修：每年定時甲方前往乙方進行相應(yīng)的凈水器維護并達到飲水標準。運輸安裝費用負擔：甲方負責。
六、合同到期乙方不續(xù)租，需提前5個工作日通知甲方進行租賃產(chǎn)品收回。
七、乙方在租用期間，所租用產(chǎn)品只有使用權(quán)，產(chǎn)品的其它一切權(quán)屬甲方所有，乙方無權(quán)將租用甲方的產(chǎn)品變相抵押、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)移地點，如有上述行為視為違約，甲方有權(quán)追究乙方的法律責任并有權(quán)收回所租用的`一切產(chǎn)品，并按產(chǎn)品的實際價值追回一切經(jīng)濟損失。租金及其它費用照計。
八、驗收方式：甲方負責運輸安裝到位，并檢測水質(zhì)合格后，乙方進行驗收。
九、以上各項合約甲乙雙方必須共同遵守。如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，若協(xié)商不成，可通過本合同在甲方所在地法院解決。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
十一、合同備注：
甲方（公章）：_______
乙方（公章）：_______
法定代表人（簽字）：_______
法定代表人（簽字）：_______
20__年__月__日
20__年__月__日
設(shè)備租賃合同(模板)15
承租方：(以下簡稱甲方)
出租方：(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，經(jīng)過雙方協(xié)商，就甲方向乙方承租設(shè)備特簽訂本合同。
一、租賃設(shè)備概況。
二、設(shè)備使用地點及工程項目：
本租賃設(shè)備僅限于在____________，用_______________工程。
三、租賃設(shè)備的所有權(quán)和使用權(quán)：
1、乙方擁有對租賃設(shè)備的所有權(quán)。
2、甲方僅在租賃期內(nèi)在本合同規(guī)定的范圍內(nèi)擁有該租賃設(shè)備的使用權(quán)。
四、乙方為該設(shè)備配備操作手______人，由_ 方負責工資，工資每人每月__________元。 方負責操作手的勞動保險費用和工作時間內(nèi)的人身傷害事故，操作手在工作中因過失造成他人人身或財產(chǎn)損害的賠償責任由 方負擔。
五、租賃期限及租金結(jié)算按以下第___方式：
1、設(shè)備租賃按臺班計費。自________年________月________日至________年________月________日止，租賃期滿，甲方將設(shè)備完好交給乙方辦理退場手續(xù)，若甲方繼續(xù)使用，應(yīng)在本合同期滿前五日內(nèi)重新簽定續(xù)租合同;如在租賃期限內(nèi)在施工地甲方已完成了生產(chǎn)任務(wù)，或甲方與建設(shè)方終止了施工合同，甲方按使用時間向乙方交付租金。
2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過 小時(折合一個臺班)，每月累計不得超過____小時，確因工作所需超出_____小時部分應(yīng)視為加班，按超出工作小時數(shù)計收加班租賃費。
設(shè)備的租賃費按月結(jié)算____________元/月/臺，_________元/天/臺，如設(shè)備租賃期不足一個月，租賃費按實際天數(shù)乘以8小時的租賃單價結(jié)算，超出工作小時加班部分，另計收加班費。每月按月租金的 %向乙方交付一次租金，剩余租金的支付時間為 。
3.設(shè)備的租賃費按工作量結(jié)算，工程量單價___,(一次性包死價_____元大寫_____整)
六、租賃設(shè)備的運輸、使用、維修、保養(yǎng)和費用：
1、設(shè)備的進場費由_______方負擔，退場費由______方負擔，甲方應(yīng)在設(shè)備退場前 天通知乙方。
2、設(shè)備在租賃期間所需的各種油料由 負擔。
3、在租賃過程中， 承擔設(shè)備易損件(如刀頭、刀庫等)的所有更換費用。
4、設(shè)備在租賃期間內(nèi)由甲方使用，甲方應(yīng)協(xié)助乙方機手做好設(shè)備的日常維修、保養(yǎng)，使設(shè)備保持良好狀態(tài)，維修和配料費用在____元以下的由 負擔，維修費用在_______元以上的由 負擔，所付費用以乙方機手簽字為準，由乙方負擔的部分從乙方收取設(shè)備租賃費中扣除。
5、在工作過程中，設(shè)備出現(xiàn)故障，乙方應(yīng)及時進行維修，設(shè)備因故障造成停工的部分乙方應(yīng)扣除甲方相應(yīng)天數(shù)的租賃費，如不能在甲方要求的合理的時間內(nèi)修復(fù)，乙方應(yīng)更換同質(zhì)設(shè)備替代，否則乙方應(yīng)承擔由此給甲方造成的損失，如因甲方原因造成設(shè)備故障及零部件損壞，費用由甲方負擔。
6、在租賃過程中的安裝、保管、使用所發(fā)生的一切費用，稅款均由乙方承擔。
七、乙方的義務(wù)：
1、為甲方提供性能良好的設(shè)備。
2、設(shè)備進入甲方施工現(xiàn)場后，乙方機手應(yīng)服從甲方施工現(xiàn)場管理人員的調(diào)度與指揮，并遵守甲方施工現(xiàn)場的管理要求和規(guī)章制度，違章操作造成的一切安全事故由乙方自行負全責，甲方不承擔連帶責任。
3、乙方機手應(yīng)按設(shè)備操作規(guī)程施工，在正常施工條件下，乙方機手不得拒絕甲方要求的連續(xù)施工。
4、乙方機手應(yīng)嚴格、真實填寫甲方單位派發(fā)的租賃機械施工表，每天將此表交甲方單位簽字蓋章，并以此表計算租金，否則甲方有權(quán)拒絕支付相關(guān)費用，甲方如發(fā)現(xiàn)乙方機手虛報工作時間，除扣除虛報的租賃費用外，處以虛報費用3倍罰款，從結(jié)算中扣除。
5.乙方機手消極怠工或工作效率低于平均水平的，甲方可以停付或折扣支付期間的相關(guān)費用。
八、甲方的基本責任：
1、甲方不得強迫乙方機手違章或超負荷作業(yè)。
2、甲方應(yīng)按合同約定按時向乙方交納租金。
3、甲方應(yīng)在交貨地點檢查驗收租賃設(shè)備，同時將簽收蓋章后的.租賃設(shè)備的驗收收據(jù)交給乙方。
九、違約責任：
1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同。
2、在租賃期間，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得在租賃設(shè)備上隨意增加和扣除部件，不得以租賃設(shè)備進行轉(zhuǎn)租或抵押，否則責任由甲方全部負責。
3、若甲方未按合同規(guī)定支付租金或超期使用，乙方有權(quán)終止合同調(diào)回所租設(shè)備或停機。
十、爭議的解決：
有關(guān)本合同的一切爭議，甲、乙雙方應(yīng)根據(jù)《合同法》及其它相關(guān)法律的有關(guān)條款友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)提交工程所在地法院訴訟。
十一、未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，本協(xié)議壹式______份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，雙方簽字蓋章后生效。
承租方(甲方)： 出租方(乙方)
負責人： 負責人：
簽定日期： 年 月 日 簽定日期： 年 月 日
設(shè)備租賃合同范本
出租方(甲方)：(地址、郵編、電話、法人代表、等內(nèi)容)
承租方(乙方)：(地址、郵編、電話、法人代表、等內(nèi)容)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，簽訂設(shè)備租賃合同，并商定如下條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條 甲方根據(jù)乙方的項目和乙方自行選定的設(shè)備和技術(shù)質(zhì)量標準，向____ 購進以下設(shè)備租給乙方使用。(設(shè)備的具體內(nèi)容等)
第二條 甲方根據(jù)與生產(chǎn)廠(商)簽訂的設(shè)備訂貨合同規(guī)定，于____ 年____ 季交貨，由供貨單位直接發(fā)運給乙方。乙方直接到供貨單位自提自運。乙方收貨后應(yīng)立即向甲方開回設(shè)備收據(jù)。
第三條 設(shè)備的驗收、安裝、調(diào)試、使用、保養(yǎng)、維修管理等，均由乙方自行負責。設(shè)備的質(zhì)量問題由生產(chǎn)廠負責，并在訂貨合同予以說明。
第四條 設(shè)備在租賃期間的所有權(quán)屬于甲方。乙方收貨后，應(yīng)以甲方名義向當?shù)乇ｋU公司投保綜合險，保險費由乙方負責。乙方應(yīng)將投保合同交甲方作為本合同附件。
第五條 在租賃期內(nèi)，乙方享有設(shè)備的使用權(quán)，但不得轉(zhuǎn)讓或作為財產(chǎn)抵押，未經(jīng)甲方同意亦不得在設(shè)備上增加或拆除任何部件和遷移安裝地點。甲方有權(quán)檢查設(shè)備的使用和完好情況，乙方應(yīng)提供一切方便。
第六條 設(shè)備租賃期限為____ 年，租期從供貨廠向甲方托收貨款時算起，租金總額為人民幣____ 元(包括手續(xù)費____ %)，分____ 期交付，每期租賃金____ 元，由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金，甲方則按逾期租金總額每天加收萬分之三的罰金。
第七條 本合同一經(jīng)簽訂不能撤銷。如乙方提前交清租金，結(jié)束合同，甲方給予退還一部分利息的優(yōu)惠。
第八條 本合同期滿，甲方同意按人民幣____ 元的優(yōu)惠價格將設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)給乙方。
第九條 乙方上級單位____ 同意作為乙方的經(jīng)濟擔保人，負責乙方切實履行本合同各條款規(guī)定，如乙方在合同期內(nèi)不能承擔合同中規(guī)定的經(jīng)濟責任時，擔保人應(yīng)向甲方支付乙方余下的各期租金和其他損失。
第十條 因本合同發(fā)生爭議，按( )項解決;
1、向____ 仲裁委員會申請仲裁; 2.向____ 人民法院提出訴訟。
第十一條 本合同經(jīng)雙方和乙方擔保人蓋章后生效。本合同正本兩份，甲、乙方各執(zhí)一份。
甲 方：(簽字蓋章)
____年____月____日
乙 方：(簽字蓋章)
____年____月____日
擔保單位(簽字蓋章)
____年____月____日
【設(shè)備租賃合同】相關(guān)文章：
設(shè)備租賃合同06-15
租賃設(shè)備的合同07-02
設(shè)備租賃合同07-15
it設(shè)備租賃合同02-16
設(shè)備租賃合同07-27
(精華)設(shè)備租賃合同08-16
【精】設(shè)備租賃合同06-17
設(shè)備租賃合同【熱門】06-16
廠房及設(shè)備租賃合同12-02
演出設(shè)備租賃合同03-23