內(nèi)墻刮膩子和乳膠漆施工承包協(xié)議

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，各種協(xié)議頻頻出現(xiàn)，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。那么你真正懂得怎么寫好協(xié)議嗎？下面是小編精心整理的內(nèi)墻刮膩子和乳膠漆施工承包協(xié)議，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　甲方：

　　(簡稱甲方)

　　乙方：

　　(身份證號碼：)

　　(簡稱乙方)

　　甲方因工程建設需要，將____區(qū)道路網(wǎng)永中安置點拆遷安置房工程，內(nèi)墻膩子和乳膠漆工程以包工包料的方式承包給乙方施工。為保質(zhì)保量完成施工任務，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂以下協(xié)議：

　　一、工程范圍：

　　永中安置房主體4#和7#樓

　　二、工程內(nèi)容

　　1、天棚：高、低縫處理和補縫，防銹漆處理，刮膩子二遍。

　　2、墻面：基層處理，刮膩子二遍。

　　3、樓梯間和電梯前室：基層處理，刮膩子，打砂紙，乳膠漆。

　　4、按以上工序進行施工。

　　5、手工操作工具(膩子桶、刮板等)、電纜線。太陽燈、板車等工具均由乙方自行負責。

　　6、對甲方負責供應的機具，乙方應認真保管愛護，如有丟失損壞，乙方負責賠償。

　　三、工期

　　以甲方進度要求時間為準。因乙方施工原因而延誤工期，每延誤一天罰款1000元。如遇以下情況，工期可以延誤，但必須經(jīng)甲方書面簽證認可。

　　1、因甲方提出變更施工計劃或變更圖紙而不能繼續(xù)施工，工期延誤。

　　2、因遇不可抗拒或自然災害影響施工，工期延誤。

　　四、工程單價及付款方式

　　1、工程量：按實際完成工程量結算。

　　2、工程單價：(1)刮膩子的墻面、頂棚、梁、柱價格為5.5元/;(2)乳膠漆樓梯間和電梯前室價格為12元/m2;(3)踢腳線價格為2.5元/m。以上單價包含40%的總價發(fā)票。該單價已包含管理人員費用，工人加班工資，因墻體裂縫或墻面破壞、雨水淋濕影響等產(chǎn)生的返工、所有修補，辦理暫住證，勞保用品及其他輔助費用。因乙方施工原因出現(xiàn)返修質(zhì)量問題要求返工，相應處理費用均由乙方全部承擔。以上單價乙方已綜合考慮市場價格波動因素以及各種政策性調(diào)整因素，此單價為一次性包死。若乙方在施工過程中，滿足不了施工的各項要求或跟不上甲方的施工進度，乙方必須無條件退場，結算按已完成合格工程量的80%決算。

　　3、付款辦法：工程量按月結算，工程量為第二月開始支付上個月的工程量，在次月15日前支付上月工程款的80%，通過預驗收支付至90%，余款待通過竣工驗收后三個月內(nèi)甲方一次性付清給乙方。甲方工程款匯入乙方個人帳戶(提供發(fā)票后才可支付工程款)。

　　五、質(zhì)量與安全

　　1、乙方必須嚴格按照現(xiàn)行操作規(guī)程及施工驗收規(guī)范進行施工，施工質(zhì)量(表面光潔，不掉灰;無明顯刮痕;開關盒口方正、干凈;顏色均勻一致，以樣板間為標準，交叉施工時做好保潔及成品保護工作，不得污染其它成品)，保證觀感達到驗收標準。

　　2、乙方在施工應嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，采取必要的安全防護措施，以確保施工安全，因乙方違章操作而引起的安全事故或發(fā)生其它意外事故，其責任與經(jīng)濟損失均由乙方負責。

　　3、乙方應做好施工現(xiàn)場的保潔和文明施工，配合甲方定期進行安全檢查，應當對工人進行安全交底，并做好書面記錄。

　　4、已方現(xiàn)場施工人員必須辦理好暫住證、流動人口計劃生育證、就業(yè)證，所有的費用均由乙方負擔。

　　5、工人宿舍需專人管理，不得煮飯及賭博，如發(fā)現(xiàn)一律沒收并罰款。

　　六、甲方責任

　　1、每月工程款到位。如未能及時發(fā)放承擔乙方的一切損失。

　　2、參與工程組織施工管理。

　　3、負責進場人員的膳宿場所和施工、生活用水、用電。

　　4、負責與班組之間的協(xié)調(diào)。

　　5、及時反映乙方在施工中提出的技術建議。

　　6、甲方承擔工程施工過程中全部的實驗、檢驗、測試等費用。

　　七、乙方責任

　　1、工程質(zhì)量問題由乙方負責，因乙方原因造成的質(zhì)量問題和工期延誤所造成的一切損失，由乙方負責。

　　2、施工中的材料調(diào)度、施工人員的管理有乙方全部負責。

　　3、必須遵守甲方單位的有關規(guī)章制度等及時辦理務工暫住證。

　　4、必須保質(zhì)、保量、按期完成任務，不準無故與業(yè)主發(fā)生糾紛。

　　5、按與甲方簽訂的施工安全生產(chǎn)責任書的要求進行安全管理和承擔安全責任。

　　6、接受甲方的現(xiàn)場技術指導和施工質(zhì)量監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求，必須返工至優(yōu)良，同時負擔相應費用。

　　7、乙方必須在保質(zhì)保量的前提下節(jié)約用材，每天下班前必須做至落手清，乙方不能私自攜帶甲方材料出場。

　　8、乙方必須嚴格按照會審紀要、施工圖紙、相應施工驗收標準等有關內(nèi)容的認真組織施工，因乙方未嚴格按照上述要求組織造成工程停工，相應費用均由乙方全面承擔。

　　9、乙方必須每月準時發(fā)放班組民工工資。不得拖欠民工工資，不得滯留民工工資款。

　　10、在施工過程中乙方應做好文明施工，嚴格按照安全操作規(guī)程進行，采取有力安全防護措施。如乙方造成他人和自身的一切人身傷亡、設備安全事故，其發(fā)生的責任及費用均由乙方負責，甲方不付任何責任和費用。

　　11、如發(fā)現(xiàn)本工程乙方進行轉(zhuǎn)包，甲方單方有權終止本合同。

　　八、其它

　　1、乙方必須服從監(jiān)理單位人員監(jiān)督和管理，虛心接受監(jiān)理人員的寶貴意見。

　　2、若甲、乙雙方之間發(fā)生爭端或糾紛，應本著實事求是的原則友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方可向本工程所在地管理轄區(qū)的人民法院提出訴訟。

　　3、本合同一式二份，雙方各持一份，工程款結清即失效。

　　甲方簽字(蓋章)：

　　乙方簽字(蓋章)：

　　年 月 日

　　年 月 日

【內(nèi)墻刮膩子和乳膠漆施工承包協(xié)議】相關文章：

內(nèi)墻乳膠漆粉刷承包合同03-08

內(nèi)墻乳膠漆承包合同范本01-18

刮膩子施工合同12-08

內(nèi)墻瓷磚施工合同09-02

內(nèi)墻涂料施工合同07-29

內(nèi)墻粉刷施工合同03-18

內(nèi)墻粉刷施工合同05-08

施工總承包和施工合同02-07

刮膩子勞務分包施工合同09-09